Servicii de consultanță tehnică pentru obiectivul Reabilitare DN 76 Deva–Oradea, km 133+660 — 180–800 Etapa 2

Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.

Asigurarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de Reabilitare DN 76 Deva–Oradea, km 133+660 — 180–800 Etapa 2 ramase de executat.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Termen limită

Termenul de primire a ofertelor a fost de 2018-02-27. Achiziția publică a fost publicată pe 2018-01-22.

Furnizori

Următorii furnizori sunt menționați în deciziile de atribuire sau în alte documente de achiziții publice:

• Aksa Management

Cine?

• Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.

Ce?

• Servicii privind construcţiile › Servicii de supraveghere a lucrărilor

Unde?

• România › Macroregiunea Unu

Istoricul achizițiilor

Data	Document
2018-01-22	Anunţ de participare
2018-02-01	Informaţii suplimentare
2018-05-02	Anunt de atribuire

Anunţ de participare (2018-01-22)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de supraveghere a lucrărilor
Cantitate sau domeniu:

Conform conditiilor impuse prin caietul de sarcini, se solicita prestarea de servicii de supervizare de inalta calitate in timpul perioadei de executie a lucrarilor ramase de executat la obiectivul Reabilitare DN 76 Deva–Oradea, km 133+660 — 180–800 Etapa 2 in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si a asigurarii ca antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor.In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 114 840 RON, fara TVA, valoarea reprezentand 10 % din valoarea estimata a contractului.Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor suplimentari conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016.1 148 400,001 263 240,00

Metadate ale anunțului
Limba originală: română 🗣️
Tip de document: Anunţ de participare
Natura contractului: Servicii
Reglementare: Uniunea Europeană
Vocabular comun privind achizițiile publice (CPV)
Cod: Servicii de supraveghere a lucrărilor 📦

Procedura
Tip de procedură: licitaţie deschisă
Tip de ofertă: Nu se specifică
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Autoritatea contractantă
Identitate
Țara: România 🇷🇴
Tip de autoritate contractantă: Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală
Numele autorității contractante: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Adresa poștală: prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, Str. Decebal nr. 128
Cod poștal: 400205
Orașul poștal: Cluj-Napoca
Contact
Adresă internet: http://www.drdpcluj.ro 🌏
E-mail: achizitii@drdpcluj.ro 📧
Telefon: +40 264432552 📞
Fax: +40 264432446 📠

Referință
Date
Data trimiterii: 2018-01-22 📅
Termen-limită de depunere: 2018-02-27 📅
Data publicării: 2018-01-26 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2018/S 018-038309
Număr JO-S: 18
Informații suplimentare

1) Termenele specificate in contractul de servicii cu privire la plati sunt justificate de complexitatea pr. de infrastructura rutiera precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului; 2) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art. 221 alin (7) din Legea 98/2016. Pentru detalii, a se vedea contractul de servicii; 3) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: — Realocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal implicate si adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia contractului de executie a lucrarilor, — Posibilitatea inlocuirii personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului/personal cheie si a subcontractantilor potrivit HG 395/2016, — Prelungirea termenului de predare a: —— raportului initial, —— rapoartelor interimare lunare de progres, —— rapoartelor financiare interimare, —— rapoartelor la terminarea lucrarilor, —— rapoartelor interimare pe perioada de garantie, —— raportului final, —— raportului financiar final, —— rapoartelor speciale si prelungirea corespunzatoare, daca este cazul, a duratei contractului, fara suplimentarea valorii contractului si fara a aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere. In sensul art. 221 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii: — pentru a nu se bloca contractul si a se armoniza derularea contractului de supervizare cu derularea contractului de executie, avand in vedere ca acestea sunt strans legate, — inlocuirea personalului/subcontractantilor pentru a nu se bloca contractul, in cazul in care acesta nu mai este disponibil din diverse motive, — modificari/extinderi ale duratei contractului generate de: riscuri cu caracter specific care pot produce intarzieri cu privire la termenele de depunere a rapoartelor, in special pentru obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale in vigoare, — intarzieri in executarea lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de antreprenor (de exemplu, a conditiilor meteo nefavorabile), — reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere, — neintelegeri financiare intre antreprenor si beneficiar, — aparitia de lucrari suplimentare identificate dupa inceperea lucrarilor. 4) Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta fisa de achizitie. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din HG 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpcluj.ro. 5) Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul AC considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care AC transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in 3 zile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in 10 zile.

Informații suplimentare

1) Termenele specificate in contractul de servicii cu privire la plati sunt justificate de complexitatea pr. de infrastructura rutiera precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului;

2) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art. 221 alin (7) din Legea 98/2016. Pentru detalii, a se vedea contractul de servicii;

3) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte:

— Realocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal implicate si adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia contractului de executie a lucrarilor,

— Posibilitatea inlocuirii personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului/personal cheie si a subcontractantilor potrivit HG 395/2016,

— Prelungirea termenului de predare a:

—— raportului initial,

—— rapoartelor interimare lunare de progres,

—— rapoartelor financiare interimare,

—— rapoartelor la terminarea lucrarilor,

—— rapoartelor interimare pe perioada de garantie,

—— raportului final,

—— raportului financiar final,

—— rapoartelor speciale si prelungirea corespunzatoare, daca este cazul, a duratei contractului, fara suplimentarea valorii contractului si fara a aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere.

In sensul art. 221 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii:

— pentru a nu se bloca contractul si a se armoniza derularea contractului de supervizare cu derularea contractului de executie, avand in vedere ca acestea sunt strans legate,

— inlocuirea personalului/subcontractantilor pentru a nu se bloca contractul, in cazul in care acesta nu mai este disponibil din diverse motive,

— modificari/extinderi ale duratei contractului generate de: riscuri cu caracter specific care pot produce intarzieri cu privire la termenele de depunere a rapoartelor, in special pentru obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale in vigoare,

— intarzieri in executarea lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de antreprenor (de exemplu, a conditiilor meteo nefavorabile),

— reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere,

— neintelegeri financiare intre antreprenor si beneficiar,

— aparitia de lucrari suplimentare identificate dupa inceperea lucrarilor.

4) Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta fisa de achizitie. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din HG 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpcluj.ro.

5) Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul AC considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care AC transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in 3 zile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in 10 zile.

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

Asigurarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de Reabilitare DN 76 Deva–Oradea, km 133+660 — 180–800 Etapa 2 ramase de executat.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Cantitate sau domeniu:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 114 840 RON, fara TVA, valoarea reprezentand 10 % din valoarea estimata a contractului.

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor suplimentari conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016.

Valoarea estimată fără TVA: 1 148 400,00 💰
1 263 240,00 💰
Descrierea opțiunilor:

Servicii similare conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016 in cuantum de 114 840 RON, fara TVA.

Durata: 12 luni
Denumirea proiectului sau a programului finanțat de UE: FEDR si Bugetul de stat; Program: POIM.
Locul de desfășurare
Locul principal sau locul de desfășurare: DN 76 Deva–Oradea, km 133+660 — 180–800.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

1) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederil art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere” — Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederil art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere” — Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

(a) Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

(b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa, avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz,

a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.

Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:

(a) este mai mic de 4 000 RON,

(b) este mai mare de 4 000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

3) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederil art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere” — Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.

Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se.regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.

Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Nota 5: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

4) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

— Director General Regional — ing. Radu Ilie Baruta,

— Director Economic — ec. Emil Grivase,

— Director Adjunct Exploatare — ing. Ioan Crisan,

— Sef Departament Investitii — ing. Teodor Gorcea,

— Sef Serviciul Achizitii si Asigurarea Transparentei — ing. Ambrozie Fodor,

— Sef Serviciul Juridic — cj. Luminita Negru,

— Serviciul Financiar, Salarizare si CFP — ec.…

… Nicoleta Gherman,

… Ileana Iuga,

… Cristina Hedesiu,

— Sef Serviciul Proiectare — ing. Ionut Lup,

— Departament Investitii — ing. Violeta Alexa.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Înainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

— declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul „Modele de formulare”),

— Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.

— Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator.emis de ONRC/actul constitutiv.

Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractanti sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 196 alin. (2) coroborat cu art. 170 si art. 183 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in oferta, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Situația economică și financiară:

Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie in valoare de minim: 1 148 400 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt.document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu).

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.21 prezentat in Sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului castigator. a. În cazul unei asocieri se va prezenta odata cu DUAE un Acord de asociere (Formular III.2.3/a1), în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asum raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc est sustinuta de tert/terti se va prezenta un angajament ferm (Formular III.2.2) prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.

Capacitatea tehnică și profesională:

Experienta similara.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani servicii de supervizare/consultanta pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau autostrazilor si/sau drumurilor expres, iar valoarea cumulata a serviciilor receptionate partial sau la sfarsitul prestarii aferente participarii ofertantului la nivelul de max 5 contracte contracte a fost de minim 574 200 RON fara TVA.

Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

— servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent,

— servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de primire a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). În sensul prezentelor cerinte, prin „servicii de supervizare/consultanta” se întelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, în scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative în vigoare.

Continuare — experienta similara.

Ofertantii vor face dovada ca au implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 prin prezentarea unor certificate valabile.emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor:

Partea 1: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor supervizate, categoria de drum, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Partea 2:

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora.

Documentele mentionate la punctul (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3.

Nota 5:

(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 — 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 – 1 EUR = 4,4450 RON, 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 — 1 EUR = 4,5680 RON,

(b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015, 2016 si 2017 afisat de catre Banca Central Europeana, accesibil utilizand link-ul: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca e cazul.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.

Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Executarea contractului
Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 11 484 RON, in conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/ 2016. Garantia de participare se constituie fie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, (Formular A), fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant) in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si cu mentiunea „Garantie de participare la procedura de licitatie deschisa cu anuntul de participare nr....". Contul DRDP Cluj in care se va constitui garantia de participare este: RO41RNCB0106026605750165 B.C.R. Sucursala Cluj. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor). La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Cursul la care se va face echivalenta RON/alta valuta (in eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel comunicat de BNR ca fiind valabil in data publicarii anuntului de participare. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)–(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor — Titlul 58 — Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020.

Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul:

1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

Procedura
Perioadă de valabilitate a ofertei: 120 zile
Data deschiderii ofertelor: 2018-06-27 📅
Locul deschiderii: In SEAP.
Locul: In SEAP.
Criterii de atribuire
Criteriul: 1. Pretul ofertei (40)
2. Experienta detinuta de Inginerul Rezident (10)
3. Experienta detinuta de Inginer materiale si asigurarea calitatii — Responsabil Calitate (5)
4. Experienta detinuta de Inginer cantitati — Responsabil Cantitati (5)
5. Experienta detinuta de Inginerul constructor — Inspector Poduri — specialitate poduri (5)
6. Experienta detinuta de Inginerul constructor — Inspector Drumuri — specialitate drumuri (5)
7. Planificarea si gestionarea activitatilor (30)
Limbi
Limbă: română 🗣️

Autoritatea contractantă
Contact
Punct de contact: Serviciul Achiziții
Ambrozie Fodor
Adresă internet: www.drdpcluj.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Nume: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj
Adresa poștală: Str. Decebal nr. 128
Punct de contact: Serviciul Achiziții Publice și Asigurarea Transparenței
ing. Ambrozie Fodor
URL pentru informații suplimentare: www.drdpcluj.ro 🌏
URL al documentelor: www.drdpcluj.ro 🌏

Referință
Informații suplimentare

2) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art. 221 alin (7) din Legea 98/2016. Pentru detalii, a se vedea contractul de servicii;

3) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte:

— Realocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal implicate si adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia contractului de executie a lucrarilor,

— Posibilitatea inlocuirii personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului/personal cheie si a subcontractantilor potrivit HG 395/2016,

— Prelungirea termenului de predare a:

—— raportului initial,

—— rapoartelor interimare lunare de progres,

—— rapoartelor financiare interimare,

—— rapoartelor la terminarea lucrarilor,

—— rapoartelor interimare pe perioada de garantie,

—— raportului final,

—— raportului financiar final,

—— rapoartelor speciale si prelungirea corespunzatoare, daca este cazul, a duratei contractului, fara suplimentarea valorii contractului si fara a aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere.

In sensul art. 221 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii:

— pentru a nu se bloca contractul si a se armoniza derularea contractului de supervizare cu derularea contractului de executie, avand in vedere ca acestea sunt strans legate,

— inlocuirea personalului/subcontractantilor pentru a nu se bloca contractul, in cazul in care acesta nu mai este disponibil din diverse motive,

— modificari/extinderi ale duratei contractului generate de: riscuri cu caracter specific care pot produce intarzieri cu privire la termenele de depunere a rapoartelor, in special pentru obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale in vigoare,

— intarzieri in executarea lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de antreprenor (de exemplu, a conditiilor meteo nefavorabile),

— reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere,

— neintelegeri financiare intre antreprenor si beneficiar,

— aparitia de lucrari suplimentare identificate dupa inceperea lucrarilor.

4) Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta fisa de achizitie. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din HG 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpcluj.ro.

5) Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul AC considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care AC transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in 3 zile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in 10 zile.

Informații complementare
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: București
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Telefon: +40 213104641 📞
Adresă internet: http://www.cnsc.ro 🌏
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
Informații privind termenele de introducere a căilor de atac:

Contestatie — 10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3), pct. 5 de mai sus.

Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: DRDP Cluj
Adresa poștală: Str. Decebal nr. 128
Orașul poștal: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400205
Telefon: +40 264432552 📞
Fax: +40 264432446 📠
Sursa: OJS 2018/S 018-038309 (2018-01-22)

Informaţii suplimentare (2018-02-01)
Obiect
Metadate ale anunțului
Tip de document: Informaţii suplimentare

Referință
Date
Data trimiterii: 2018-02-01 📅
Data publicării: 2018-02-06 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2018/S 025-055441
Se referă la anunț: 2018/S 018-038309
Număr JO-S: 25
Sursa: OJS 2018/S 025-055441 (2018-02-01)

Anunt de atribuire (2018-05-02)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală a achiziției: 1 148 400,00 💰
Metadate ale anunțului
Tip de document: Anunt de atribuire

Procedura
Tip de ofertă: Nu se aplică

Autoritatea contractantă
Identitate
Adresa poștală: Str. Decebal nr. 128 — prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj

Referință
Date
Data trimiterii: 2018-05-02 📅
Data publicării: 2018-05-04 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2018/S 086-194486
Număr JO-S: 86
Informații suplimentare

1) Termenele specificate in contractul de servicii cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera, precum si de circuitul financiar al fondurilor, care implica mai multe institutii ale statului; 2) AC isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016. Pt. detalii, a se vedea Contractul de servicii; 3) AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: — Realocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal implicate si adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia contractului de executie a lucrarilor, — Posib. inlocuirii pers. nominalizat pt. indeplinirea ct./personal cheie si a subcontract., potrivit H.G. 395/2016, — Prel. termenului de predare a: Rap. Initial; Rap. Interimare Lunare de Progres; Rap. Financiare Interimare; Rap. la Terminarea Lucrarilor; Rap. Interimare pe Per. de Garantie; Rap. Final; Rap. Financiar Final; Rap. Speciale si prel. corespunzatoare, daca este cazul, a duratei ct., fara suplim. val. ct. si fara a aduce atingere dreptului Benef. de a aplica penalitati de intarziere. In sensul art. 221 din Legea 98/2016, AC poate prel. durata contr. de achizitie publica. Motivele prel. duratei ct. ce pot surveni in timpul derularii ct: — Pt. a nu se bloca ct. si a se armoniza derularea ct. de supervizare cu derularea ct. de executie, avand in vedere ca acestea sunt strans legate, — Inlocuirea pers./subcontract pt. a nu se bloca ct., in cazul in care acesta nu mai este disponibil din diverse motive, — Modif./extinderi ale duratei ct. generate de: Riscuri cu caracter specific care pot prod. intarzieri cu privire la term. de depunere a rap., in special pt. obtinerea avizelor, permiselor, certif. si autorizatiilor ce tb. obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desf. activ. antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prev. legale in vigoare; Intarzieri in exec. lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de antreprenor (de ex. a conditiilor meteo nefavorabile); Reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere; Neintelegeri financiare intre Antreprenor si Beneficiar; Aparitia de lucrari suplim. identificate dupa inceperea lucrarilor; 4) DA este atasata in integralitatea sa la prezenta FDA. Doc. sunt semnate electronic in cf. cu prev art. 22 alin. (2) din H.G. 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC: www.drdpcluj.ro 5) Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achiz. publice, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul AC considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care AC transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie 7 zile pt. implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in 3 zile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pt. recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in 10 zile.

Informații suplimentare

1) Termenele specificate in contractul de servicii cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera, precum si de circuitul financiar al fondurilor, care implica mai multe institutii ale statului;

2) AC isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale, potrivit art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016. Pt. detalii, a se vedea Contractul de servicii;

3) AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte:

— Realocarea resurselor (nr. zile/luni/onorariu) intre categoriile de personal implicate si adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare in conformitate cu evolutia contractului de executie a lucrarilor,

— Posib. inlocuirii pers. nominalizat pt. indeplinirea ct./personal cheie si a subcontract., potrivit H.G. 395/2016,

— Prel. termenului de predare a: Rap. Initial; Rap. Interimare Lunare de Progres; Rap. Financiare Interimare; Rap. la Terminarea Lucrarilor; Rap. Interimare pe Per. de Garantie; Rap. Final; Rap. Financiar Final; Rap. Speciale si prel. corespunzatoare, daca este cazul, a duratei ct., fara suplim. val. ct. si fara a aduce atingere dreptului Benef. de a aplica penalitati de intarziere. In sensul art. 221 din Legea 98/2016, AC poate prel. durata contr. de achizitie publica. Motivele prel. duratei ct. ce pot surveni in timpul derularii ct:

— Pt. a nu se bloca ct. si a se armoniza derularea ct. de supervizare cu derularea ct. de executie, avand in vedere ca acestea sunt strans legate,

— Inlocuirea pers./subcontract pt. a nu se bloca ct., in cazul in care acesta nu mai este disponibil din diverse motive,

— Modif./extinderi ale duratei ct. generate de: Riscuri cu caracter specific care pot prod. intarzieri cu privire la term. de depunere a rap., in special pt. obtinerea avizelor, permiselor, certif. si autorizatiilor ce tb. obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desf. activ. antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prev. legale in vigoare; Intarzieri in exec. lucrarilor ca urmare a unor dificultati intampinate de antreprenor (de ex. a conditiilor meteo nefavorabile); Reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere; Neintelegeri financiare intre Antreprenor si Beneficiar; Aparitia de lucrari suplim. identificate dupa inceperea lucrarilor;

4) DA este atasata in integralitatea sa la prezenta FDA. Doc. sunt semnate electronic in cf. cu prev art. 22 alin. (2) din H.G. 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC: www.drdpcluj.ro

5) Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achiz. publice, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul AC considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care AC transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie 7 zile pt. implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in 3 zile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pt. recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in 10 zile.

Obiect
Locul de desfășurare
Locul principal sau locul de desfășurare: DN 76 Deva — Oradea km 133 + 660 — 180–800.

Procedura
Criterii de atribuire
Criteriul: 1. Prețul ofertei (40)
2. Experiența deținută de Inginerul Rezident (10)
3. Experiența deținută de Inginer materiale și asigurarea calității — Responsabil Calitate (5)
4. Experiența deținută de Inginer cantități — Responsabil Cantități (5)
5. Experiența deținută de Inginerul constructor — Inspector Poduri — specialitate poduri (5)
6. Experiența deținută de Inginerul constructor — Inspector Drumuri — specialitate drumuri (5)
7. Planificarea și gestionarea activităților (30)

Atribuirea contractului
Data încheierii contractului: 2018-04-26 📅
Nume: Aksa Management
Adresa poștală: Str. Cloșca nr. 26, județul Caraș-Severin
Orașul poștal: Caransebeș
Cod poștal: 307201
Țara: România 🇷🇴
E-mail: axinia_florin@yahoo.com 📧
Informații despre licitații
Numărul de oferte primite: 1

Informații complementare
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: D.R.D.P. Cluj
Sursa: OJS 2018/S 086-194486 (2018-05-02)

Achiziții noi în categorii conexe 🆕

Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie (>20 noi achiziții publice)

Servicii privind construcţiile (11)

Servicii de supraveghere a lucrărilor (11)

Servicii de supraveghere a şantierului (1)