Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/ subcontractanti/subantreprenori/ terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.
Documentele justificative care fac dovada neîncadrării în situațiile de excludere prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
De regula aceste documente pot fi:
1) Certificate de atestare fiscale din care să reiasă că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor, (Buget Local - taxe si impozite locale, Buget de Stat, etc.) cu informatii actualizate la momentul prezentarii.
2) Cazierul Judiciar asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ONRC / actul constitutiv, pentru:
• Operatorul Economic;
• Membrii Organului de Administrare;
• Membrii de Conducere sau de Supraveghere al respectivului operator economic;
• Si in cazul in care exista, a celor care au putere de Reprezentare, de Decizie sau de Control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic.
• alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic.
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz
Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Prezentarea de catre toti ofertantii/candidatii (inclusiv pentru asociati, subcontractanti/subantreprenori, terti sustinatori) a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE.
Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ -Primar, ROXANA MARIANA CÎRSTEA -Director, GEORGETA VIȘAN - Șef Serviciu, COCIAȘ AURELIA - Consilier juridic, PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA - Consilier juridic, ANA MARIA DIANA VĂRZARU - Consilier juridic, IRINA VALENTINA VASILE - Consilier juridic, LOREDANA DIACONU - Consilier juridic, GHEȚU OCTAVIAN -Director, GHEORGHE ȘERBAN- Șef Birou, CAMELIA DANA GAVRILĂ- Referent, ȘERBAN MARIA CRISTINA - Expert, IRINA GINA SOROCEANU - Director , FILIP CORALIA- GEORGIANA - Șef Serviciu, DRĂGHICI MARIA - Șef Serviciu, POPA RODICA - Sef birou, NICOLETA PLĂCINTE - Consilier achiziții publice, EMILIA CARABULEA - Consilier achiziții publice, STANCA OLIMPIA VASILICA - Consilier achiziții publice, ILIE CONSTANȚA - Consilier achiziții publice, MONICA ȘTEFĂNOIU - Consilier achiziții publice, TĂNASE CRISTINA - Consilier achiziții publice, MILITARU ANDREI – VIȘAN - Consilier achiziții publice, NETEA VIOLETA – ANCUȚA - Consilier achiziții publice, DINUȚI DANIELA - Expert, IACOB ȘTEFANIA - Expert, POPESCU MARIA -SILVIA- Expert, MARIUS CONSTANTIN POPESCU- Sef serviciu, MONICA FLORENTINA AVRAM -Sef serviciu, ADRIAN ALEXANDRU TUGUI -Expert, ANDREI CONSTANTIN STRAT -Expert, GEORGETA IVAN – Expert, IOANA PAICU - Inspector ELENA TANCU -Inspector, MIHAI CLAUDIU - Expert.
Nedepunerea DUAE-urilor odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant/subantreprenor, terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Se vor depune odată cu DUAE angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, după caz, acordul de subcontractare, acordul de asociere (împreună cu documente anexe dacă este cazul) .
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/subantreprenorului, asociatului si terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Informatii suplimentare privind indeplinirea prezentei cerinte se regasesc in documentul atasat "DETALIERE CRITERII DE CALIFICARE"
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic:
1). Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, (vor depune Certificatul Constatator emis de ONRC sau echivalent) din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului - cadru, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării).
Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi/subantreprenori şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si toate activitatile din obiectul acordului-cadru.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
2). Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa certifice capabilitatea pentru prestarea de servicii pentru elaborare documentatii avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si dupa caz, protectie civila, conform:
- Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila ;
- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare (sau echivalent)
Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa fie autorizati /avizati pentru elaborarea documentatii avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si dupa caz, protectie civila, conform art. 1, din Ordinului MAI nr. 87/2010 (Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor cu completarile si modificarile ulterioare, sau echivalent) , pentru :
- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare alarmare si alertare in caz de incendiu"
- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor " .
- Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilatie pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti , cu exceptia celor de tip natural organizat.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, iar autorizatiile (sau echivalent), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Operatorii economici straini vor prezenta documente echivalente in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Informatii suplimentare privind indeplinirea prezentei cerinte se regasesc in documentul atasat "CRITERII DE CALIFICARE"