Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat

Titlu

Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat
4562583/2022/II.3

Scurtă descriere

Obiectul contractului prezentei achizitii publice este servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier autorizati în vederea asigurării execuţiei lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru proiectul: “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești – Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, finanțat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017. Prestatorul va avea rolul şi atribuţiile Dirigintelui de Şantier, conform legislaţiei în domeniu (Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii) şi a caietului de sarcini nr. 910/13.01.2023. În vederea realizării unei oferte competitive se va consulta proiectul tehnic postat pe site-ul e-licitaţie.ro accesând următoarele link-uri : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157515, conform anunţ de participare [CN1047859]/06.10.2022 si anunt de participare:[CN1046202]/19.08.2022-https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154126.
Valoarea estimată a contractului este între: 1.554.988,21 lei fără TVA și 1.710.487,03 lei fără TVA unde valoarea minimă reprezină valoarea inițială a contractului iar valoarea maximă include suplimentarea de 10% a contractului.
Ofertantul va elabora oferta raportat la VALOAREA MINIMĂ a intervalului din Anunt de participare/Fisa de date, Sectiunea II.1.5 respectiv la valoarea de 1.554.988,21 lei fără TVA.
După caz, suplimentarea de 10% a contractului va opera conform clauzei 27.4. lit f) şi clauzei 27.5 din Proiectul de contract servicii, parte a documentaţiei de atribuire, respectiv:
„27.4. Clauze de modificare a contractului:
f) prelungirea duratei iniţiale de îndeplinire a prezentului contract peste termenele stabilite iniţial dacă pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va impune prelungirea duratei de executie a lucrarilor (Lot 1: 12 luni/Lot2:17 luni) în oricare dintre urmatoarele situatii:
1) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor de supervizare cu durata /faza /etapa /evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractelor de execuție lucrări;
2) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;
3) aparitia unor reglementări/dispoziții legale ulterior semnarii contractelor de execuție lucrări;
4) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;
5) aparitia riscurilor care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare;
27.5. Modificarea contractului în baza clauzei 27.4. lit f) se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 iar valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din Pretul iniţial al Contractului fara TVA, urmând ca aceste sume să fie platite conform modalitatii stipulate in contract.
NOTA:
Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări: 18 zile.
Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitările de clarificări şi/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi: 10 zile.
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://www.e-licitatie.ro).

Descrierea achiziției publice

Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat, conform caietului de sarcini nr. 910/13.01.2023.
Amplasamentul este situat în România, regiunea de dezvoltare Centru, județul Alba, municipiul Aiud si comunele: Rîmet, Ponor, Mogoș și Bucium, drumul judetean DJ107I, tronson km 0+000 – km 78+420, sectoare: Sector I - km 0+000 – km 3+350, Sector II - km 3+350 – km 24+540, Sector III – km 24+540 – km 43+510, Sector IV – km 43+510 – km 56+310 si Sector V – km 56+310 – km 78+420.
Pentru efectuarea proiectului, drumul judetean DJ 107I a fost impartit pe V sectoare, tinandu-se cont de impartirea administrativ teritoriala, conditii de teren, etc., astfel:
• Sector I: km.0+000-km.3+350;
• Sector II: km 3+350 – km 24+540;
• Sector III: km 24+540 – km 43+510;
• Sector IV: km 43+510 – km 56+310;
• Sector V: km 56+310 – km 78+420.
Proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107I implică atât lucrări de intervenții la construcțiile existente, cât și lucrări de investiții noi.
Lucrările constau în modernizarea, consolidarea și reabilitarea drumului judetean DJ 107I și a lucrărilor de artă aferente.
Valoarea estimată a contractului este între: 1.554.988,21 lei fără TVA și 1.710.487,03 lei fără TVA unde valoarea minimă reprezină valoarea inițială a contractului iar valoarea maximă include suplimentarea de 10% a contractului.
Ofertantul va elabora oferta raportat la VALOAREA MINIMĂ a intervalului din Anunt de participare/Fisa de date, Sectiunea II.1.5 respectiv la valoarea de 1.554.988,21 lei fără TVA.
După caz, suplimentarea de 10% a contractului va opera conform clauzei 27.4. lit f) şi clauzei 27.5 din Proiectul de contract servicii, parte a documentaţiei de atribuire, respectiv:
„27.4. Clauze de modificare a contractului:
f) prelungirea duratei iniţiale de îndeplinire a prezentului contract peste termenele stabilite iniţial dacă pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va impune prelungirea duratei de executie a lucrarilor (Lot 1: 12 luni/Lot2:17 luni) în oricare dintre urmatoarele situatii:
1) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor de supervizare cu durata /faza /etapa /evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractelor de execuție lucrări;
2) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;
3) aparitia unor reglementări/dispoziții legale ulterior semnarii contractelor de execuție lucrări;
4) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;
5) aparitia riscurilor care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare;
27.5. Modificarea contractului în baza clauzei 27.4. lit f) se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 iar valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din Pretul iniţial al Contractului fara TVA, urmând ca aceste sume să fie platite conform modalitatii stipulate in contract.

Informații suplimentare

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6–Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investiții 6.1–Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor

• Cerința nr. 1 obligatoriu a fi îndeplinită:
Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în sit. prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, actualiz.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE cf. art. 193 alin. (1),(2),(3) din Legea nr. 98/2016 de către op.ec. participanți la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociați, terți susținători și subcontractanți cu info. aferente sit. lor. Docum. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Acestea sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.)-pentru sediul principal;
- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate (buget local, etc.)-pentru sediile secundare/pct. de lucru;
- cazierul judiciar al op.ec. şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op.ec., sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum sunt identificate aceste persoane în Certif. Constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- după caz, docum. prin care se demonstrează faptul că op.ec. poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016 actualiz.;
- alte docum. edificatoare, după caz.
În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau documentele nu vizează situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, AC va accepta doc. echivalente sau o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Potenţialii ofertanţi, rezidenţi în Uniunea Europeană şi în ţările din Spaţiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în ţara respectivă).
Documentele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării.
• Cerința nr. 2 obligatoriu a fi îndeplinită:
Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în niciuna din situațiile prevăzute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
Persoanele cu funcții de decizie din cadrul AC, precum și persoanele din cadrul AC ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt: Ion Dumitrel – Președinte Consiliului Județean Alba; Fulea Dumitru – Vicepreședinte Consiliul Județean Alba; Hațegan Marius Nicolae – Vicepreședinte Consiliul Județean Alba; Bumbu Vasile – Secretar General; Dan Mihai Popescu –Administrator public; Aitai Marian Florin – Director executiv; Opruța Elena – Director executiv adjunct; Bodea Ioan – Director executiv; Negruț Liliana – Director executiv; Coman Voichița Maria– Arhitect Șef; Potopea Dana - Șef serviciu, Paul Silviu Todoran – Șef serviciu. Consilieri județeni: Albani Rocchetti Simone; Barb Cristian, Barstan Filofteia, Bălău Teodora-Adela, Besoi Laurențiu-Marian, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraș Marius Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Comșa Cătălin Răzvan, Crețu Simion, Crișan Laurențiu, Dărămuș Eugenia - Marcela, Dragosin Petru - Romi, Dumitru Bogdan - Mihai, Hărăguș Silvia Alina, Ionele Traian-Mihai, Itu Simona, Matei Ioan, Mocan Maria-Mirela, Negruțiu Adrian Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Rașcovici Viorel, Rof Marius-Nicolae, Simion Constantin- Adrian, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Tătar Virgil, Trîmbițaș Petronela Camelia, Utiu Ioan.
Consilieri județeni nu au atribuții/competențe cu privire la documentația de atribuire și derularea procesului de achiziție publică.
Modalitatea de îndeplinire de către AC:
Autoritatea contractantă are obligaţia completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Modalitatea de îndeplinire de către op. ec.: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire inclusiv pentru eventuali asociaţi, terți susținători și subcontractanți cu informaţiile aferente situației lor.
Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 - Formularul nr. 1, se va prezenta odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, terț susținător și subcontractant).
În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau documentele nu vizează situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta documente echivalente sau o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Potenţialii ofertanţi, rezidenţi în Uniunea Europeană şi în ţările din Spaţiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în ţara respectivă).
Documentele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării.
Obs.:
1. Nedepunerea de către ofertant odată cu oferta a DUAE (inclusiv pentru eventualii asociați și/sau terți susținători și/sau subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
2. Se vor depune, după caz, odată cu DUAE, următoarele documente: Angajamentul de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară -(Formular nr. 2), Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională (Formular nr. 3) Acordul de asociere (Formular nr. 4), Acordul de subcontractare (Formular propriu).
Conform art. 182, alin. (1) și (4) coroborate cu art. 193, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susținere ofertanții au obligația prezentării documentelor transmise acestora de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv prin care aceștia vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament.
Documentele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării.
• Cerința nr. 3 obligatoriu a fi îndeplinită:
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică. Cerinţa se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanţi care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către ofertanții, asociații și subcontractanții, după caz participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), Notă din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă a solicitat ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
În situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către asociaţi/subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către asociaţi/subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
Potenţialii ofertanţi, rezidenţi în Uniunea Europeană şi în ţările din Spaţiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în ţara respectivă).
Documentele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertanţii, asociaţii, terţii susținători, după caz, trebuie să demonstreze că Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) este de cel puțin: 1.000.000,00 lei (fara T.V.A.)

Se va completa DUAE, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), Notă din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă a solicitat ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută de către terţ sau în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare terţ sau operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
În cazul unei asocieri se va prezenta Formularul nr. 4 - Acordul de asociere iar cerinţa va fi îndeplinită prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
În cazul unui terţ susţinător se va prezenta Formular. nr. 2 - Angajamentul de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară. Odată cu angajamentul de susţinere ofertanţii au obligaţia prezentării documentelor transmise acestora de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022 sau orice alte documente adecvate, care sa susțină informațiile din DUAE. Pentru operatorii economici nerezidenți, în măsura în care publicarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare nu este prevazută de legislatia țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, atunci autoritatea contractantă va accepta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic. Documentele urmează a fi prezentate numai la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, conform art. 12 alin. (3) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017.
Cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru situaţiile financiare a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei: Cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Naţională a României pentru fiecare an în parte.

Documentele trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii, asociaţii, terţii susținători, după caz, trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat și dus la bun sfârșit servicii similare a căror la nivelul unui contract - maximum 3 contracte în valoare cumulată de minim 1.000.000,00 lei, fără TVA. Prin servicii similare se înţeleg servicii de supraveghere a lucrărilor pentru lucrãri de constructie nouă/ reabilitare/ modernizare/ consolidare de drumuri naționale/ autostrãzi / drumuri expres/ drumuri județene/ drumuri comunale în orice combinație posibilã (simbolul “/” = și/sau);Prin servicii duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 3 ani se înțelege, conform art. 9 alin.(3) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017: a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC.
Proportia de subcontractareOfertanții vor prezenta Acordul de subcontractare (Formular propriu), dacă este cazul, în care se va/vor preciza partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, categoriile de servicii din contract pe care intenționează să le subcontracteze și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractant. Acordul de subcontractare se depune odată cu oferta și DUAE până la data limită a depunerii ofertelor.
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că deține dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 în domeniul ingineriei în relație cu domeniul serviciilor contractului (servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi)În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii, trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității SR EN ISO 9001 pentru partea din Contract pe care o va îndeplini. Cerința privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin intermediul unei alte persoane (terțul susținător).

Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională)

Se va completa DUAE, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), Notă din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă a solicitat ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută de către terţ sau în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare terţ sau operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
În cazul unei asocieri se va prezenta Formularul nr. 4 - Acordul de asociere iar cerinţa va fi îndeplinită prin cumul de asociaţi.
În cazul unui terţ susţinător se va prezenta Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională (Formular nr. 3). Conform prevederilor art. 182, alin. (1) și (4) coroborate cu prevederile art. 193, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, odată cu angajamentul de susţinere ofertanţii au obligaţia prezentării documentelor transmise acestora de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: copii dupa contracte sau părți relevante din contracte pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/ recomandari/procese verbale de receptie/certificări de bună execuție/certificate constatatoare sau alte documente echivalente emise sau contrasemnate de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, care sa sustină informatiile din DUAE.
Documentele urmează a fi prezentate numai la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, conform art. 12 alin. (3) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017.
În cazul în care un contract de achiziție publică a fost subcontractat, beneficiarul la care se face referire mai sus este fie o autoritate contractantă, fie beneficiarul privat și nu operatorul economic care având calitatea de prestator în contractul de achiziție publică a subcontractat prestarea unei părți din acesta.
Conform art. 12 alin. 5 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei cu mențiunea că dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, SE VA EXTINDE CORESPUNZATOR (cu zilele de decalare) ȘI PERIOADA AFERENTĂ EXPERIENȚEI SIMILARE, conform art. 13 alin. 2 din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017.
Cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei, va fi conform art. 4 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017: Cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Naţională a României pentru fiecare an în parte.
Documentele trebuie să fie valabile la momentul prezentării.
Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE potrivit informaţiilor solicitate de către autoritatea contractantă. În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), Notă din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă a solicitat ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante.

Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Se va completa DUAE, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016, de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), Notă din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, autoritatea contractantă a solicitat ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea acestui aspect într-un singur loc, la nivel general, respectiv în DUAE, Partea Criterii de selecție - Indicația globală pentru toate criteriile de selecție.
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente care demonstrează îndeplinirea cerinței, respectiv certificat valabil emis organism de certificare acreditat sau orice documente relevante echivalente și care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității cu cel solicitat de autoritatea contractantă (SR EN ISO 9001 sau echivalent).
În cazul în care un operator economic poate demonstra că nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme independente stabilite în alte state membre. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.
Potenţialii ofertanţi, rezidenţi în Uniunea Europeană şi în ţările din Spaţiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în ţara respectivă).
Documentele trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

a) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
b) Avand in vedere ca procedura de atribuire este ONLINE (fara etapa finala de licitatie electronica) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.
c) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificări in legătură cu oferta prin SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.
d) Clauzele de modificare -Amendamente- a contractului sunt prevazute in proiectul de contract, parte a Documentatiei de atribuire.
e) Menționăm că independent de criteriile de calificare și selecție stabilite de Autoritatea Contractanta și de cerințele prevăzute în caietul de sarcini și în documentele anexate, care fac parte din documentatia de atribuire, ofertantii au obligația de a respecta legislația in vigoare.
f) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică ce face obiectul prezentei proceduri se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante UAT Judetul Alba

Titlu

ContractServicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat