Furnizare Sistem UAV pentru integrare GPR pentru Centrul pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice” în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR

Scurtă descriere

Furnizare Sistem UAV pentru integrare GPR pentru Centrul pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice” în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR:
Sistem UAV pentru integrare GPR - Sistem UAV pentru integrare GPR - 2 Buc.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi dinaintea termenului limita stabilit in Anuntul de participare, pentru depunerea ofertelor.

Descrierea achiziției publice

Obiectivul Autorității Contractante este să satisfacă necesitatea de a achiziționa furnizarea echipamentelor specifice operaționalizării Centrului -pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice.
Acest obiectiv urmărește asigurarea infrastructurii necesare pentru buna funcționare a acestui centru pilot, facilitând testarea și implementarea eficientă a noilor procese/servicii, tehnologii și soluții în cadrul noii structuri orgaziționale.
Centrul-pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice vizează crearea unui ecosistem de inovare în domeniul protejării monumentelor istorice prin prevenirea deteriorării și prelungirea vieții fondului construit.

Obiectivele specifice sunt:
• Achiziționarea dronelor în vederea realizării inspecțiilor precise, prin capturarea de imagini și videoclipuri de înaltă rezoluție, permițând identificarea rapidă a fisurilor, deteriorărilor, infiltrațiilor de apă sau a altor probleme care ar putea necesita reparații, în vederea planificării eficiente a lucrărilor de întreținere, contribuind la operaționalizarea Centrului -pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice;
• Asigurarea infrastructurii necesare și a resurselor tehnologice.

Denumire produse:
Sistem UAV pentru integrare GPR - 2 Buc.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Operatorii economici vor completa în SEAP, în secțiunea dedicată, Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise valabile în țara de rezidență, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în urma aplicării criteriului

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa DUAE cu DA sau NU, ținând cont de obligața Autorității contractante prevăzută la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 actualizată, de a selecta în DUAE, «α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie». Operatorii economici vor completa respectivul punct din partea IV fără să trebuiască să completeze nici o altă secțiune din partea IV, secțiunile A, B, C sau D.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Toți participanții la procedură (indiferent de calitatea acestora- lider, asociat, tert sustinator, subcontractant), la solicitarea autorității contractante, vor depune odată cu DUAE, declaratia pe propria răspundere privind beneficiarul real, declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator + documente (daca este cazul).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

Persoane juridice/fizice romane:
- Pentru sediul principal, documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin (1) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate; cerința trebuie îndeplinită și de asociați, terți susținători și subcontractanți în situația în care aceștia există;
- CERTIFICAT privind plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și la bugetul local, valabile la momentul depunerii acestora pentru sediul principal;
- pentru sediile secundare/punctele de lucru se prezintă doar o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea acestor obligații;
Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire, dacă își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea datoriilor, ori alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.
Astfel, se depun certificatele privind plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și la bugetul local, valabile la momentul depunerii acestora, pentru sediul principal; pentru sediile secundare/punctele de lucru se prezintă doar o declarație pe proprie răspundere pentru îndeplinirea acestor obligații.
- CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din țara în care aceștia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligații referitoare la plata a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, sau dovada eșalonării datoriilor ori alte facilități în vederea plății acestora de care acesta beneficiază (după caz), în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba română.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Ofertanților li se impune/solicită să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri generale de minimum:
281.398,00 lei fără TVA
pentru ultimele 3 exerciții financiare (2023, 2024, 2025).

Modalitatea de îndeplinire:
Documentele care să probeze nivelurile cifrei de afaceri pot fi: bilanturi/ balante contabile din care să rezulte cifra de afaceri anuală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate sau alte documente edificatoare prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economic – financiare solicitată.
Pentru îndeplinirea cerinţei privind cifra de afaceri se va prezenta, ca dovadă preliminară, Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa DUAE cu DA sau NU, ținând cont de obligața Autorității contractante prevăzută la art. 193 alin. (6) din Legea nr.98/2016 actualizată, de a selecta în DUAE, «α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie».
Operatorii economici vor completa respectivul punct din partea IV fără să trebuiască să completeze nici o altă secțiune din partea IV, secțiunile A, B, C sau D.
În cadrul evaluării, autoritatea contractantă va avea în vedere media cifrei de afaceri generale realizată de operatorul economic pentru ultimii 3 ani financiari disponibili.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/ alta valuta comunivcat de BNR, pentru fiecare an în parte.
Documentele suport urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Ofertanții vor face dovada furnizării de produse similare în valoare cumulată cel puțin egală cu valoarea estimată, derulate în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv:
250.106,92 lei fără TVA

Ultimii 3 ani se raportează la termenul de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13).

Prin produse similare autoritatea contractanta înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: sunt destinate unor utilizări identice sau similare și fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv (conform art 18 alin (3) din Legea 98/2016) .

Astfel, prin produse similare se înțeleg drone/aeronave fără pilot/echipamente pentru fotogrammetrie etc .

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa DUAE cu DA sau NU, ținând cont de obligața Autorității contractante prevăzută la art. 193 alin. (6) din Legea nr.98/2016 actualizată, de a selecta în DUAE, «α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie». Operatorii economici vor completa respectivul punct din partea IV fără să trebuiască să completeze nici o altă secțiune din partea IV, secțiunile A, B, C sau D.Documentel justificative solicitate în fișa de date, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de către operatorii economici, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasaentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, astfel:

-Certificări /documente referitoare la produsele furnizate din care să reiasă numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul acestuia, valoarea, datele de identificare ale beneficiarului, perioada furnizării produselor, precum și dovada ca au fost duse la bun sfarșit prin prezentarea de documente justificative cum ar fi:

-Recomandări și/sau

-Procese – verbale de recepție întocmit în condițiile actelor normative care reglementează recepția produselor, care să ateste faptul ca produsle sunt în conformitate cu normele legale în domeniu, copii după părți relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care să reiasă: beneficiarul produselor, valoarea produselor similare(lei) și perioada în care au fost livrate produsele similare.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

În cazul în care contractul/contractele prezentate ca experiență similară au fost executate în asociere, valoarea ce va fi luată în considerare pentru îndeplinirea cerinței minime se va calcula în conformitate cu procentul prevăzut în contractul de asociere.

În cazul în care contractul/contractele prezentate ca experiență similară au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luată in considerare pentru îndeplinirea cerinței minime se va calcula în conformitate cu valoarea contractului de subcontractare.

Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie si ofertantul asociat va completa DUAE cat si documentele solicitate la modalitatea de indeplinire a cerintei. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de asociere.

Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului:
Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE si de a prezenta odata cu DUAE angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora.

Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica.

Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Impreuna cu DUAE se va depune si angajamentul de sustinere precum si anexele acestuia.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Operatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze.Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Autoritatea contractanta solicită ofertantului să precizeze în oferta partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși.
Subcontractantul / subcontractanţii propuși nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Contractantul are obligația de a notifica autoritatea contractantă asupra oricăror modificări ale subcontractanților pe durata contractului de achiziţie publică. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. În situația modificării subcontractanților, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţineacordul autorităţii contractante privind noii subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează

Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.
Termenul de plată este de maximum 30 de zile de la momentul înregistrării facturii, conform prevederilor Legii nr. 72/2013. Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de transfer, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 209/2022.