Servicii de asistență tehnică și supervizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului ''Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa Finală''

Scurtă descriere

Servicii de asistență tehnică și supervizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului ''Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa Finală”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini – Sectiunea II a documentatiei de atribuire.

Termenul-limita pana la care se primesc de la potentialii ofertanti solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: pana in a 20-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 12-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
In conformitate cu art. 29, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 394 / 2016, Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul mentionat anterior.

Valoarea totala estimata, mentionata in Fisa de date a achizitiei la sectiunea II.1.5, este intre 1.361.500,00 si 2.728.500,00 lei, fara TVA.
Aceasta suma reprezinta valoarea maxima estimata a Acordului-cadru pentru serviciile prestate prin contract in cuantum de 2.728.500,00 lei, fara TVA.

Ofertele se vor evalua la valoarea estimata maxima a achizitiei sectoriale pentru serviciile prestate prin Acordul-cadru in cuantum de 2.728.500,00 lei, fara TVA.
Modificarile nesubstantiale se efectueaza fara organizarea unei proceduri de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 235-241 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile și completările ulterioare.
Valoarea asigurarilor solicitate conform Clauza 24 – Asigurări de risc profesional, medical și de securitatea muncii din sectiunea IV Proiect de Acord-cadru este inclusa in valoarea estimata a contractului si va fi inclusa de ofertant in onorariul per expert/zi ofertat.

Descrierea achiziției publice

Obiectul procedurii il constituie achiziţia avand ca obiect Servicii de asistență tehnică și supervizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului ''Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa Finală” pe o perioada de 69 luni, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu prevederile Anexei 1 la HG nr. 1/2018, pe perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul Perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul/Antreprenorii execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor.

Lucrările hidrotehnice din cadrul acestui obiectiv de investiții, care face obiectul supervizării, constau în lucrări de amenajare a malurilor Canalului Sulina, conform STAS 4273/83 punctul 2.7 Categoria construcțiilor hidrotehnice pentru căi interioare de transport pe apă și lucrări de reabilitare estacade existente și de execuție a unor estacade noi, punctul 2.8 Categoria construcțiilor hidrotehnice portuare.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru - cantități minime 419 zile cantități maxime 840 zile
Cantitatea minima care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: 8 zile
Cantitatea maxima care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: 678 zile
Valoarea estimata minima a unui contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 26.000 lei
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 2.196.000 lei
Calendar estimativ (frecvența și valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite):
Entitatea contractanta estimeaza ca vor fi incheiate aproximativ 2 contracte subsecvente anual si aproximativ 14 contracte subsecvente pe intreaga perioada a Acordului-cadru.
Datele propuse în calendarul estimativ reprezintă intenția Entității contractante, nu un angajament ferm din partea Entității contractante cu privire la atribuirea contractelor subsecvente, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanțe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate și resursele financiare necesare.

Informații suplimentare

Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente în cazul unui acord-cadru: se estimeaza ca vor fi incheiate aproximativ 2 contracte subsecvente anual si aproximativ 14 contracte subsecvente pe intreaga perioada a Acordului-cadru.
Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, astfel:
- Înainte de încheierea fiecărui contract subsecvent, Entitatea contractanta va transmite o solicitare in acest sens operatorului economic clasat pe primul loc în procedura de atribuire a Acordului-cadru.
- In cazul in care acesta nu acceptă încheierea Contractului subsecvent sau nu răspunde în termenul indicat solicitării Entitatii contractante, aceasta din urmă are obligația de a notifica succesiv ceilalți operatori economici, în ordinea clasării lor la procedura de atribuire a Acordului-cadru în vederea încheierii Contractului subsecvent.
- Entitatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire cu privire la prestarea Serviciilor care nu pot fi acoperite de nici un operator economic, parte a acordului-cadru.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti individuali, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate actualizate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, servicii de supervizare/dirigentie de santier/supraveghere pentru lucrari de construcții hidrotehnice**, iar valoarea cumulata a serviciilor receptionate la nivelul unuia sau a mai multor contracte a fost de minim: 988.000 lei fara TVA.
*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:
- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.
**) prin lucrari de constructii hidrotehnice se intelege orice lucrare (indiferent de tipul lucrarii: noua/de reabilitare/de modernizare/de consolidare/de extindere) care se încadreaza in categoriile de lucrari de construcții hidrotehnice pentru cai interioare de transport pe apă și/sau construcții hidrotehnice portuare, asa cum sunt încadrate in categoriile de lucrări definite la punctele: 2.7 Categoria construcțiilor hidrotehnice pentru cai interioare de transport pe apa si/sau 2.8 Categoria construcțiilor hidrotehnice portuare din STAS 4273/83 – Clasificarea categoriilor de construcții hidrotehnice sau echivalent.
Nota 1: a) Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare (exp. sim.) se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care Entitatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, perioada de timp pentru demonstrararea exp. sim. se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de exp. sim. în intervalul de timp nou rezultat.
b) Pentru conversia din moneda Euro se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 –1 Euro = 4,9204 lei, 2022 – 1 Euro = 4,9315 lei, 2023 – 1 Euro = 4,9465 lei, 2024 – 1 Euro = 4,9746 lei, 2025 – 1 Euro = 5,0415 lei. Pentru experienta similara din 2026, se va aplica cursul leu/valuta afisat de BNR pentru data in care se publica anuntul de participare.
Pentru alta moneda decat Euro, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, publicat pe site-ul http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.
Nota 2: In cazul in care ofertantul a participat intr-o asociere sau ca subcontractant valoarea luata in considerare va cuprinde numai partea prestata de operatorul economic (op. ec.) ofertant, pentru activitatile similare. In cazul in care ofertantul a participat ca subcontractant doc. vor fi confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final atesta faptul ca respectivul op. ec. a avut calitatea de subcontractant.
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul).
In cazul in care mai multi op. ec. participa in comun la proced.de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in conditiile legislatiei in vigoare in domeniul achiz. sectoriale. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare op. ec. membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include info. cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capac. tehnica si profesionala, indiferent de cota de implicare în executarea viitorului acord-cadru (A-C).
Totodata, acesta trebuie să depună împreună cu Oferta, până la termenul limită de depunere a Ofertelor, Acordul de asociere conform Formular 3 din Secțiunea Formulare.
Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia capac. tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, in conditiile legislatiei in vigoare in domeniul achiz. sectoriale, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea :
a) unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate ;
b) doc. transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angaj. ferm. Doc. prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele tehnice si/sau profes. pe care terțul le va mobiliza în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării A-C sau se va afla în imposibilitatea derulării A-C, tipul acestor doc. fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susț. prin angaj. ferm. Terțul susținător va dovedi prin documentele prezentate ca deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angaj. ferm și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătură electr. extinsă, în cond. legii.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstr. îndeplinirii anumitor criterii de calific. şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţ., caz în care acordul de subcontr. reprezintă, în acelaşi timp, şi angaj. ferm.
Sustinerea acordata de tert va fi luata în considerare, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul doc. de atrib., dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următ. condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului /candidatului;
b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de res. entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţ. nu este declarat subcontractant.
Avand in vedere ca se depaseste limita de caractere acceptata la cerinta pentru „Capacitatea tehnica si/sau profesionala”, restul cerintei cu privire la modalitatea de indeplinire a acesteia se regaseste la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.

Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor

Ofertantii vor mentiona partea/partile (procent si activitate) din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze pentru categoriile de servicii din Acordul-cadru si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va completa câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti.
Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în Acordul-cadru care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Ofertantii vor completa DUAE si vor prezenta acordul de subcontractare pentru categoriile de servicii din Acordul-cadru, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatii indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti.
- Alte documente referitoare la situatia subcontractantilor precum si documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Entitatea contractanta va solicita, la încheierea Acordului-cadru, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la Acordul-cadru.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Acordului-cadru nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Depozite și garanții solicitate

Cuantumul garantiei de participare (GP) – 21.000,00 lei.
In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a GP este 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.
GP trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.
GP se constituie conform art. 164 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Aspectele detaliate privind constituirea GP se regasesc la Sectiunea VI.3. INFORMATII SUPLIMENTARE.
Garanția de bună execuție se constituie pentru fiecare contract subsecvent.
Promitentul-Supervizor se obligă să constituie Garanția de bună execuție a Contractului subsecvent în cuantum de 10% din prețul fără TVA a Contractului subsecvent, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului subsecvent de ambele Părți și înregistrării acestuia la sediul Promitentului-Achizitor. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Promitentului-Supervizor, fără a depăși 15 zile de la data semnării Contractului subsecvent. Garanția de buna execuție va avea valabilitatea până la finalizarea de drept a Contractului subsecvent, plus 14 zile.
Aspectele detaliate privind constituirea GBE se regasesc la Sectiunea VI.3. INFORMATII SUPLIMENTARE.

Informații suplimentare

Până la data limită de dep. a ofertelor, pentru demonstr. îndeplinirii cerinţelor de calif., op. ec. vor completa în SEAP DUAE-ul deja configurat de Entitatea Contractantă (EC). Modalit. de completare a DUAE: http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ si http://e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440.
In conf. cu art. 54 alin.(3) din HG nr. 394/2016, op. ec. are oblig. de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta Documentatie de atribuire (DA). Eventualele solicit. de clarific. privind prezenta DA vor fi transmise în SEAP la secțiunea dedicata.
EC va răspunde la clarif. solicitate în legatura cu DA, tot in SEAP, in termenul limita precizat la Sect. II.1.4. din Anuntul de particip.
EC are obligaţia de a publica in SEAP răspunsul la solicit. de clarific. fără a dezvălui identitatea solicitanţilor.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legisl. adoptata la nivelul UE, legisl. nat., prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internat. în aceste domenii, prevazute în DA.
EC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărei valab. este condiţionată de prezentarea în această formă, cf. art. 129 alin. (2) din H.G nr. 394/2016.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie,
Continuare: III.1.6) Depozite valorice si garanţii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare (GP): Cuantumul GP: 21.000,00 lei.
Perioada de valabilitate a GP este 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a of.
GP trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată și să fie constituită în suma și pentru perioada de valab. prevăzute în DA.
GP se constituie conditiile prevazute la art.164 din Legea 99/2016.
Instrumentul de garantare (IG) sau ordinul de plata se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte doc. ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor.
IG trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiționat, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
In cazul GP constituita prin IG emis de o soc. de asigurari care are in ob. de activitate emiterea de astfel de garantii, trebuie sa respecte preved. art. 2 alin. (4) din Norma ASF nr. 32 din 13.12.2021 privind asigurările de garanţii in care se stipulează clar și concis condițiile ce trebuie îndeplinite de Asig. de garanții necondiționate.
În cazul vir. bancar, plata se va realiza în contul RO75BRDE180SV03879541800 deschis de Achizitor la BRD - GSG Galati. Doc. de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semn. electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada garantiei de participare asa cum este reglementat de legislatia in achizitii publice vor fi respinse.
In cazul depunerii ofertei in asociere, GP trebuie sa se constituie in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Entitatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a GP se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând suma în oricare din situatiile prevazute la art. 43 din Anexa la HG nr.394/2016.
Continuare III.1.6.b) Garantie de buna executie (GBE):
GBE a Contractului subsecvent (Ct. sub.) se constituie în conf. cu preved. art. 164, alin. (3) și (4) din Legea nr. 99 / 2016 și cu preved. art. 46 din H.G. nr. 394 / 2016.
GBE a Ct. sub. trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.
În cazul constituirii GBE prin vir. bancar, plata se va realiza în lei, in contul RO75BRDE180SV03879541800 deschis de Achizitor la BRD - GSG Galați.
În cazul GBE constituită prin IG emis de o soc. de asig. care are în ob. de activitate emiterea de astfel de garanții, trebuie să respecte preved. art. 2 alin.(4) din Norma ASF nr. 32 din 13.12.2021 privind asig. de garanții în care se stipulează cond. ce trebuie îndeplinite de Asig. de garanții necondiționate.
Dacă se constituie printr-un IG emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asig., in cond. legii, acesta se va prezenta în original și va deveni anexă la Ct. sub. IG emis de o soc. de asig. va fi însoțit de dovada privind plata primei de asig., în copie, cf. cu orig. (OP, chitanță, etc.).
Promitentul-Achizitor (PA) are dreptul de a emite pretenții asupra GBE oricând pe parcursul îndeplinirii Ct. sub., în limita prej. creat, în cazul în care Promitentul-Supervizor (PS) nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin Ct. sub.
Anterior emiterii unei pretenții asupra GBE, PA are oblig. de a notifica pretenția, atât PS cât și emitentului IG, precizând totodată oblig. care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.
În situația executării GBE parțial sau total, PS are oblig. de a reîntregi GBE raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile de la data la care a fost executată de către PA.
În cazul in care pe parcursul exec. Ct. sub. se suplim. val. acestuia, PS are obligația de a completa GBE in corelație cu noua valoare a Ct. sub. În cazul prelungirii termenului de prest. a serv., PS are oblig. de a prelungi valab. GBE in concordanta cu durata Ct. sub.
În situația constituirii GBE prin IG emis de o soc. de asig., daca soc. emitenta a GBE pierde autoriz. să emită asemenea garanții sau nu mai accepta prelungirea GBE, se va considera ca GBE iși pierde valab. si PS va avea oblig. de a constitui o noua GBE in conformitate cu prevederile Ct. sub.
Restituirea GBE se face:
a) 70% din val. GBE, în termen de 14 zile de la data încheierii P-V-de recepție la terminarea lucrărilor, dacă PA nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei;
b) restul de 30% din val. GBE, în termen de 14 zile de la data emiterii Certif.final de plata, fără obiecțiuni, dacă PA nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei.
În situația neconstituirii GBE așa cum a fost solicitată mai sus, Ct. sub. va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesară nicio hotărâre a vreunei instanțe judecăt. și, de asemenea PA netrebuind sa îndeplinească vreo altă formalit. de notific. sau de altă natură, prin care să aducă la cunoștință acest fapt. Punerea în întârziere a PS rezultă din simplul fapt al neexec. oblig. prevăzute în cadrul acestui articol.

Continuare III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 1: Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat (experienta similara)
În vederea îndeplinirii cerinței Ofertantul/ ofertantul asociat/ terțul susținător va completa câte un DUAE separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Terți Susținători), cu care participă la proced. de atrib., completând informațiile solicitate in – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: descrierea contractului si tipul serviciilor prestate, valoarea serviciilor, data de inceput, data de sfarsit si beneficiarul.
Ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea crit. de atrib. vor prezenta, la solicitarea EC, certificate / documente (din cadrul cărora să rezulte natura, complexitatea și volumul serviciilor) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar / proces verbal de recepţie finală sau proces verbal de servicii recepţionate pe obiecte cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate / Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare si valoarea acestora.
După caz, EC, prin comisia de evaluare nominalizată isi rezerva dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente.
La capitolul „Descriere” din DUAE, ofertantul va preciza dacă a fost contractant unic sau asociat /subcontractant și va înscrie valoarea serviciilor prestate doar de acesta în cadrul contractului menționat.
- Alte documente solicitate referitoare la asociere, daca este cazul, vor fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea crit. de atrib. asupra of. admisibile.
- Prin raportare la prevederile art. 197, alin. (2) din Legea nr. 99/2016 EC respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calific. privind capac. sau se încadrează in motivele de excludere și solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului trat. egal.
- Alte doc. aferente situatiei tertilor sust., precum si doc. justif. care probeaza cele asumate in angajament vor fi prezentate, la solic. EC, doar de of. clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea crit. de atrib. asupra ofertelor admisibile.