Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții obiectiv de investiții "Spital Regional de Urgență Craiova"

Scurtă descriere

Obiectul contractului constă în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate pentru obiectivul de investiții „Spital Regional de Urgență Craiova”, atât în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale Contractului de servicii.
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă stabilește un termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, respectiv cu 11 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea contractantă.

Descrierea achiziției publice

Obiectul Contractului de servicii este prestarea de servicii de supervizare de înalta calitate pentru obiectivul de investiții „Spital Regional de Urgență Craiova”, atât în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se obține asigurarea că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și ale Contractului de servicii.
Prestatorul va avea rolul de Supervizor, conform prevederilor Condițiilor Contractului pentru Construire Spital Regional de Urgență Craiova și anume a Condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificările și completările ulterioare.
Un aspect important care caracterizează activitățile din cadrul contractului este reprezentat de structurarea lucrărilor care vor fi supervizate, și anume existența a 2 contracte de lucrări:
A. Contractul de lucrări preliminare cuprinzând:
 lucrări de împrejmuire
 lucrări pentru relocarea/protecția utilităților
 lucrări de desființare
 excavare grosieră
 acces carosabil temporar
 organizare de șantier
 eventuale lucrări de mentenanță și supraveghere (până la data începerii execuției lucrărilor
principale)
 alte lucrări propuse de Proiectant sau Antreprenor, cu aprobarea Autorității Contractante.
B. Contractul de lucrări principale cuprinzând restul lucrărilor, inclusiv suprastructura.
Operatorul economic declarat câștigător în prezentul proces de atribuire va asigura prestarea serviciilor pentru ambele contracte de lucrări, potrivit prevederilor Caietului de sarcini.
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea articolului 30 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului, se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:
a) Modificări ale părților contractante;
b) Modificări care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize;
c) Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: ministere, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, autorități/instituții centrale și/sau locale, verificatori atestați, organisme de control, etc.);
d) Modificări legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derulării contractului;
e) Modificări generate de includerea/introducerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;
f) Modificări generate de schimbarea/înlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decât experții/persoanele care au făcut obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire;
g) Modificări privind prelungirea termenelor de predare de către Supervizor a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea rapoartelor/livrabilelor de către Beneficiar;
h) Modificarea graficului de activități existent inițial în cadrul contractului pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor de supraveghere a lucrărilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente;
i) Prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene X da ○ nu Identificarea proiectului: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 14: Construcția infrastructurilor pentru spitalele regionale de urgență, Obiectivul 1 ”Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență” al Priorității investiționale 14.1. ”Investiții în i

Informații suplimentare

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Program Sănătate 2021 - 2027 ; În cadrul axei prioritare 4 a Programului Sănătate 2021 – 2027 este
prevăzută „Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza II)”. Programul va fi finanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat.

Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor

cerinta 1.-Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, inclusiv pentru terți susținători și subcontractanți sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- alte documente edificatoare, după caz.
Operatorul economic va prezenta pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, Autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
cerinta 2.Informații privind neîncadrarea in art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
George Adrian Popa-Presedinte
Dumitru Viorel Pârvu-Secretar General
Mihaela Moldoveanu- Director
Elena Gabriela Condur- Director
Cristina Laura Gafton- Director
Adriana Stan- Sef serviciu
Elena Sararu-consilier achizitii
Cristiana Gruia Paun-consilier
Radu Narita-consilier pentru afaceri europene
Silviu Adrian Cotiga-consilier 1 A
Stefan Alexandru Nicolae- consilier juridic
Florin Zafiroiu- consilier
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanții, terții susținători și subcontractanții) a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea contractanta, împreună cu Formularul nr. 3.
cerinta 1Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către Autoritatea contractanta – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de
exercitare a activității profesionale. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de
rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și
următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii,
membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului trebuie să cuprindă ca activitate principală/secundară codul CAEN
corespunzător obiectului contractului.
Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu
prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit, din care sa reiasă informațiile solicitate de către Autoritatea contractantă.
În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atestă forma de înregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru
îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o
va realiza.
În situația în care Ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract,
acesta va prezenta documentele care atestă forma de înregistrare și pentru Terții susținători/ Subcontractanții declarați în DUAE.
În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție

Specificati cifra de afaceri medie anualaNivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani 2020, 2021 și 2022 trebuie să fie cel puțin egal cu: 42.000.000,00 lei

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători, subcontractanți) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Ofertantul/ ofertantul asociat/ terțul susținător/ subcontractantul va completa DUAE – Partea IV Criteriile de selecție, B: Capacitatea economică și financiară, Media cifrei de afaceri anuală.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Asocierea:
Dacă un Operator Economic (Ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, conform art. 54 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:
a. Acordul de asociere conform Formular nr. 13 din Secțiunea Formulare;
b. câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate în Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea B: Capacitatea economică și financiară și să includă informațiile cu privire la "Media cifrei de afaceri anuală";
Terț susținător:
În cazul în care Ofertantul își exercită dreptul de a utiliza capacitățile unor Terți Susținători pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie să prezinte, împreună cu Oferta, până la termenul limită pentru depunerea Ofertei, următoarele:
a) Angajamentul Terțului Susținător (Formular nr. 4) privind susținerea economică și financiară acordată ofertantului/ grupului de operatori economic
b) documentele transmise ofertantului de către terțul/ terții susținător/ susținători, din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător /susținători va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice) pe care terțul le va mobiliza în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. Terțul susținător va dovedi prin documentele prezentate că deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angajamentul ferm și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, în condițiile legii.
Prin raportare la prevederile art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează în motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Nota:
1) În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016. În acest caz, se va prezenta câte un DUAE separat pentru fiecare Terț Susținător, conținând informațiile solicitate
2) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
1) Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu pentru, 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei si 2021 - 1 Euro = 4,9204 Lei. , 2022 - 1 Euro = 4,9315
2) Pentru altă monedă decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursul mediu pentru anul 2020, 2021 și 2022 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referință se va calcula pe baza cursului mediu lunar afișat de sursa indicată. Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma indicațiile de la punctul anterior.

Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista principalelor servicii prestate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au dus la bun sfârșit servicii similare în valoare cumulată de cel puțin 42.000.000,00 lei, fără TVA, în cadrul a maxim 5 contracte.
1.Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită de Autoritatea contractantă prin anunțul de participare. Astfel, în concordanta cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 2/2017, în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.
2.Prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică se înțeleg servicii de supervizare pentru lucrări de construcție nouă/ reabilitare/ modernizare clădiri civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A) sau cladiri echivalente celor ante menționate, sub aspectul caracterului civil și /sau, în cazul clădirilor din străinătate, sub aspectul încadrării în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A). Pentru a demonstra îndeplinirea cerintei se va prezenta cel puțin un contract dintre cele solicitate, care are ca obiect servicii de supervizare pentru lucrări de construcție nouă/ reabilitare/ modernizare clădiri civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A). sau cladiri echivalente. Sarcina dovedirii echivalenței clădirilor revine ofertantului, sens în care va prezenta documente edificatoare, iar în cazul clădirilor construite în străinătate, pentru dovedirea echivalenței acestora cu clădiri civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A), se vor prezenta documente edificatoare, inclusiv documente emise de către un proiectant prin care se confirmă/echivalează încadrarea clădirii în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A).
3.Prin servicii de supervizare/ consultanță se înțelege activitatea desfășurată în cadrul unui operator economic/ echipe de consultanță/ supervizare angajată de către Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurată supravegherea/ verificarea lucrărilor executate sau a activităților îndeplinite de către Antreprenor, în ceea ce privește certificarea valorii lucrărilor executate și certificarea conformității calitative și cantitative a acestora cu contractul, documentația de execuție și reglementările tehnice și legislative în vigoare.
4.La calcularea valorii cumulate de minim 42.000.000,00 lei, fără TVA se vor lua în considerare doar valorile aferente serviciilor prestate și recepționate în ultimii 3 ani. Nu se vor lua în considerare valorile prestațiilor realizate în cadrul acestor contracte anterior ultimilor 3 ani, chiar dacă contractul/ contractele prezentate au o durată mai mare de 3 ani.
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Operatorilor economici li se solicită să facă dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, în domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului.

Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională)

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători, subcontractanți) participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor Autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.
Ofertantul/ ofertantul asociat/ terțul susținător/ subcontractantul va completa DUAE – Partea IV Criteriile de selecție, C: Capacitatea tehnică și profesională, pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant în cadrul DUAE.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, tipul și valoarea serviciilor prestate, perioada și locul de prestare și data recepției serviciilor;
- recomandări;
- documente constatatoare emise de autoritățile contractante și/sau certificări de bună execuție;
- alte documente echivalente.

Asocierea:
Dacă un Operator Economic (Ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, conform art. 54 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:
a. Acordul de asociere conform Formular nr. 13 din Secțiunea Formulare;
b. câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională;

Terț susținător:
În cazul în care Ofertantul își exercită dreptul de a utiliza capacitățile unor Terți Susținători pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie să prezinte, împreună cu Oferta, până la termenul limită pentru depunerea Ofertei, următoarele:
a) Angajamentul Terțului Susținător (Formular nr. 5) cu privire la susținerea capacității tehnice și/sau profesională a Ofertantului;
b) documentele transmise ofertantului de către terțul/ terții susținător/ susținători, din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător /susținători va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice) pe care terțul le va mobiliza în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. Terțul susținător va dovedi prin documentele prezentate că deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Aceste documente vor fi încărcate în SEAP împreună cu Angajamentul ferm și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, în condițiile legii.
Prin raportare la prevederile art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează în motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Note:
1) În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016. In acest caz, se va prezenta câte un DUAE separat pentru fiecare Terț Susținător, conținând informațiile solicitate.
2) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
3) Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu pentru 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei si 2021 - 1 Euro = 4,9204 Lei. , 2022 - 1 Euro = 4,9315
4) Pentru altă monedă decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020 și 2021 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro . Cursul mediu anual pentru anii de referință se va calcula pe baza cursului mediu lunar afișat de sursa indicată. Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma indicațiile de la punctul anterior.
Se va completa Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, de către Ofertant.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității contractante de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente pot fi:
- Dovada implementării unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent;
- orice alte probe prin care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității;
Documentul va fi valabil la momentul prezentării. Documentul se depune în copie lizibilă în SEAP.
Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează individual de către fiecare membru în parte, pentru partea de contract pe care o realizează.
În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de Autoritatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, Autoritatea contractantă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat prin documentația de atribuire.
Cerința privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terț susținător).

1. Un operator economic poate participa la procedură numai dacă este înregistrat în SEAP.
2. Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însoțite de traducere autorizată în limba română.
3. Documentația de atribuire se postează integral în cadrul anunțului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.
4. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
5. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termenul legal (conf. art. 27 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016) în cadrul anunțului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
6. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertanții vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică.
7.Cerintele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
8. Durata contractului este de 126 luni începând de la Data de Începere a Contractului si cuprinde: 4 luni supervizare pentru etapa de execuție a lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări preliminare, 8 luni Supervizarea în perioada de întreținere și protejare a lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări preliminare, 12 luni activități în perioada de garanție a lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări preliminare (Se suprapune cu perioada de întreținere și protejare a lucrărilorPreliminare), 44 de luni supervizarea activității de execuție a lucrărilor din cadrul Contractului principal de lucrări și 60 de luni activității în perioada de garanție a lucrărilor din cadrul Contractului principal de lucrări. Este așteptat ca lucrările din cadrul contractului principal de lucrări să înceapă imediat după finalizarea lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări preliminare și să se suprapună perioadei de garanție a acestora.
Durata totală a contractului va fi de 126 luni, considerând o perioadă de 6 luni pentru eventuale întârzieri în desfășurarea activităților pentru realizarea obiectivului.
9. Documentația de atribuire este atașată în integralitate în SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. Pentru deschiderea acestor fișiere poate fi utilizată oricare dintre aplicațiile disponibile în piață, cum ar fi aplicația E-SignEncrypt - STS Encryption and Digital Signature, disponibilă la adresa https://ca.stsisp.ro/download
10.Clauză suspensivă și rezolutorie
Procedura de atribuire se desfășoară sub următoarele condiții:
10.1 Condiție suspensivă:
Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau
fonduri nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea
cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.
10.2 Condiție rezolutorie:
În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri nerambursabile nu se
realizează în termen de 6 luni de la data comunicării rezultatului procedurii, contractul de achiziție publică nu se va încheia, iar autoritatea
contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1), lit. c, teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de
achiziție publică.

Text

2.Prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică se înțeleg servicii de supervizare pentru lucrări de construcție nouă/ reabilitare/ modernizare clădiri civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A) sau cladiri echivalente celor ante menționate, sub aspectul caracterului civil și /sau, în cazul clădirilor din străinătate, sub aspectul încadrării în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A). 4.La calcularea valorii cumulate de minim 42.000.000,00 lei, fără TVA se vor lua în considerare doar valorile aferente serviciilor prestate și recepționate în ultimii 3 ani. Nu se vor lua în considerare valorile prestațiilor realizate în cadrul acestor contracte anteriorultimilor 3 ani, chiar dacă contractul/ contractele prezentate au o durată mai mare de 3 ani.

Text

2. Prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică se înțelege servicii de supervizare pentru lucrări de construcție nouă/ reabilitare/ modernizare clădiri civile, inclusiv lucrările de rețele utilitare și amenajările exterioare aferente acestora, din care cel puțin un contract are în vedere clădiri civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Pentru persoanele juridice străine, se vor accepta orice documente edificatoare care dovedesc prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor care au avut ca obiect clădiri cu caracteristici echivalente ”clădirilor civile publice încadrate în categoria de importanță deosebită (B) și/sau excepțională (A) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997. Nota: Orice sectiune a documentatiei de atribuire care face referire la “servicii similare” in raport cu capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului va fi inteleasa conform prezentei precizari.4. La calcularea valorii cumulate de minim 42.000.000,00 lei, fără TVA se vor lua în considerare doar valorile aferente serviciilor prestate și recepționate în ultimii 3 ani. Având în vedere art. 13 alin.3 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, în cazul contractelor de servicii, odată ce a fost prezentat documentul care confirma recepționarea respectivelor servicii în perioada de referință, se va lua în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condițiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcție cu funcționalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantități de servicii aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit. Nota: Orice sectiune a documentatiei de atribuire care face referire la “valoarea serviciilor prestate in ultimii 3 ani” in raport cu capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului va fi inteleasa conform prezentei precizari.