Proiectare și execuție „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă”

Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru “Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera” constand in urmatoarele lucrari: 1) Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml); 2) Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara; 3) Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala; 4)Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5) Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6) Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu; 7) Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28.915 mp.
In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
1. Modificari ale partilor contractante;
2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;
5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;
6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;
10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;
11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;
13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).
Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care
Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Termen limită

Termenul de primire a ofertelor a fost de 2020-11-24. Achiziția publică a fost publicată pe 2020-10-20.

Cine?

• Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina

Ce?

Unde?

• Sud-Est › Tulcea

Istoricul achizițiilor

Data	Document
2020-10-20	Anunţ de participare
2020-11-13	Informaţii suplimentare

Anunţ de participare (2020-10-20)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Lucrări de construcţii de porturi
Număr de referință: 3053425-2020-1
Scurtă descriere:

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru “Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera” constand in urmatoarele lucrari: 1) Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml); 2) Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara; 3) Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala; 4)Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5) Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6) Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu; 7) Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28.915 mp. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor contractante; 2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului; 5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; 6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Scurtă descriere

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru “Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera” constand in urmatoarele lucrari: 1) Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml); 2) Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara; 3) Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala; 4)Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5) Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6) Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu; 7) Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28.915 mp.

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. Modificari ale partilor contractante;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;

10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care

Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Metadate ale anunțului
Limba originală: română 🗣️
Tip de document: Anunţ de participare
Natura contractului: Lucrări
Reglementare: Uniunea Europeană
Vocabular comun privind achizițiile publice (CPV)
Cod: Lucrări de construcţii de porturi 📦
Cod CPV suplimentar: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 📦
Locul de desfășurare
Regiunea NUTS: Tulcea 🏙️

Procedura
Tip de procedură: licitaţie deschisă
Tip de ofertă: Prezentare ofertă pentru toate loturile
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Autoritatea contractantă
Identitate
Țara: România 🇷🇴
Tip de autoritate contractantă: Organism de drept public
Numele autorității contractante: Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina
Adresa poștală: Str. I nr. 202
Cod poștal: 825400
Orașul poștal: Sulina
Contact
Adresă internet: http://www.azlsulina.ro 🌏
E-mail: office@azlsulina.ro 📧
Telefon: +40 787710631 📞
Fax: +40 240543650 📠
URL al documentelor: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105421 🌏

Referință
Date
Data trimiterii: 2020-10-20 📅
Termen-limită de depunere: 2020-11-24 📅
Data publicării: 2020-10-23 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2020/S 207-501013
Număr JO-S: 207
Informații suplimentare

Picu Alina, Taivan Florentina, Chivu Cristina, Bujenita Costica, Chirilov Daniela, Costache Florentina, Daniela Vovec.

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. Modificari ale partilor contractante;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;

10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care

Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Valoarea totală estimată: 59080795.14 RON 💰
Durata: 65 luni
Descrierea opțiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104, alin (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea

Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in

Cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de maxim 5.370.981,38 Lei, fara TVA, valoarea reprezentand 10 % din

Valoarea estimata a contractului. Valoarea estimata totala a contractului (inclusiv lucrari similare) este de 59.080.795,14 RON,

Fara TVA.

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar

Valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform 104, alin (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea proiectului sau a programului finanțat de UE: Finantare nerambursabila de catre AM Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Contract de finantare semnat in data de 30.09.2020.
Locul de desfășurare
Locul principal sau locul de desfășurare: SULINA, JUDETUL TULCEA

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

A.1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice.

Ofertantii, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator cu semnatura electronica.

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia.

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia.

3. Declaratia privind neîncadrarea la prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor.

A.2. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile privind conflictul de interese prevazute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant,) va completa cerinta corespunzatoare in formularul D.U.A.E. din documentatia de atribuire, aferente situatiei acestuia. Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:

Condrat Nicusor, Stoica Elena, Ciupitu Gabriel, Ionita Dragos, Hubati Tudor, Picu Alina, Taivan Florentina, Chirilov Daniela, Dita Georgian, Chivu Cristina, Bujenita Costica, Colesnicov Rodica, Ivenco Catalina.

Modalitate de indeplinire pentru A1:

Se va prezenta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criterului de atribuire, constand in:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, dupa caz.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza operatorului economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) conform prevederilor art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire entru A2:

Se va prezenta DUAE insotit de acordul/acordurile de asociere/subcontractare si anganjamentul/angajamentele tertului/tertilor sustinatori, daca este cazul. Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator cu semnatura electronica.

Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr.3.

Situația economică și financiară:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul a realizat o cifra de afaceri medie anuala in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari incheiati la data publicarii anuntului de participare (2017, 2018, 2019) de 100.000.000 RON. Nota: In cazul situatiilor financiare intocmite in alta moneda decat lei, pentru convertirea in lei se va utiliza cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana (InforEuro - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro) pentru luna decembrie a anului financiar respectiv.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor:

Cerinta se considera indeplinita prin cumularea resurselor ofertantului (ofertant unic sau toti membrii unei asociere) si a tertilor sustinatori pentru capacitatea economica si financiara. Initial, toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator pentru capacitatea economica si financiara) vor furniza informatii referitoare cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, prin completarea DUAE sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara", in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. In particular, tertii sustinatori pentru capacitatea economico-financiara vor prezenta Angajamente ferme de sustinere economico-financiara. Ofertantul castigator (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator pentru capacitatea economico-financiara) va prezenta documente justificative prin care sa demonstreze veridicitatea declaratiilor initiale, situatii financiare anuale (cont de profit si pierdere) intocmite la incheierea fiecarui an, insotite de raportul cenzorului sau auditorului statutar (daca este cazul).

Capacitatea tehnică și profesională:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr. 1: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare obiectului contractului, respectiv servicii de elaborare documentatii tehnice (documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect tehnic de executie, detalii de executie si caiete de sarcini) pentru construire / modernizare / reabilitare / extindere constructii hidrotehnice (porturi, cheuri, dane, porturi de agrement) la nivelul a maxim 3 contracte in valoare cumulata de cel putin 2.600.000 RON fara tva. Nota 1: Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publica initial. Nota 2: Se vor lua in considerare doar serviciile receptionate integral sau partial, dar cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. Nota 3: Serviciile prezentate ca experienta similara pot fi prestate in cadrul aceluiasi contract sau in contacte distincte.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Pentru a demonstra capacitatea de executie a lucrarilor in termenul prevazut si la calitatea asteptata, Ofertantul va trebui sa faca dovada disponibilitatii urmatoarelor echipamente si utilaje: 1) Draga fluviala cu cupe – min. 1 buc; 2) Graifer plutitor max 5t – min. 4 buc; 3) Instalatie de foraj pentru forare ecran din coloane joantive Dn 914 mm – min. 2 buc; 4) Gabara de lucru 500-1000 t – min. 2 buc; 5) Barje 2000-3000t - min. 3 buc; 6) Remorcher – min. 2 buc; 7) Compactor vibrator – min. 2 buc; 8) Excavatoare – min. 3 buc; 9) Autogreder – min. 1 buc, 10) Salanda – 2 buc, 11) Autobetoniere – 6 buc, 12) Pompa de beton – 2 buc, 13) Statie betoane mobila – 150 mc/ora – 1 buc.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Ofertantul va demonstra ca dispune* de urmatorul personal specializat: - Inginer proiectant instalatii sanitare • deţine Diploma de Licenţă al unei Facultati/ Universităţi de instalaţii; • experienţă de minim 1 contract de proiectare in cadrul unor contracte de realizarea/ actualizare/ revizuirea proiectelor tehnice pentru reţele de canalizare (menajera+pluviala)/alimentări cu apă /instalaţii sanitare interioare/constructii tehnico- edilitare de apa si canalizare, dovedită prin recomandare; • recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor de construcţii instalaţii pentru reţele de canalizare (menajera+pluviala)/alimentări cu apă /instalaţii sanitare interioare/constructii tehnico- edilitare de apa si canalizare; - Inginer proiectant instalatii electrice • deţine Diploma de Licenţă al unei Facultati/ Universităţi in domeniul inginerie electrica/energetica/electrotehnica/ingineria instalatiilor/electronica si telecomunicaţii; • autorizat ANRE IIA minim; • experienţă de minim 1 contract de proiectare in cadrul unor contracte de realizarea/ actualizare/ revizuirea proiectelor tehnice pentru instalaţii electrice/racordare/branşamente electrice/ iluminatul public, dovedită prin recomandare; •recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor tehnice pentru instalaţii electrice/racordare/branşamente electrice/ iluminatul public; - Responsabil Tehnic cu Executia • deţinerea de competente aferente poziţiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea certificatului de atestare/legitimatiei obţinute pe parcursul profesional cu referire la acest domeniu/specializare, recunoscuta cel puţin la nivel national, cum ar fi cea eliberata de ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru domeniul 4 – constructii de porturi si platforme marine, afla...

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari de construire/modernizare/extindere construcții hidrotehnice (porturi, cheuri, dane de agrement, baraje) si lucrari si fundatii speciale de infrastructura de transport (poduri, tuneluri, viaducte, pasaje), la nivelul a maxim 3 contracte, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, in valoare cumulată de cel putin cel putin 50.000.000 RON (fara tva). Nota 1: Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publica initial. Nota 2: Se vor lua in considerare doar lucrarile receptionate integral sau partial, dar cu conditia ca lucrarile care au facut obiectul receptiei partiale sa poata fi exploatate independent. Nota 3: Lucrarile prezentate ca experienta similara pot fi executate in cadrul aceluiasi contract sau in contacte distincte.

Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului de subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor:

In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE cu…

… urmatoarele informatii: obiectul contractului, valoarea serviciilor prestate in perioada solicitata(ultimii 5 ani), perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare a serviciilor similare) in care s-au prestart serviciile si beneficiarul serviciilor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante va prezenta documente /contracte /procese verbale de receptive/recomandari in partea beneficiarilor, fara a se limita la acestea, prin care se confirma că în ultimii 5 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor), a prestat servicii similare. Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele servicii pe care ofertantul crede ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: -Obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; -Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; -Perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare a serviciilor similare) in care s-au prestart serviciile -Valoarea serviciilor prestate in perioada solicitata(ultimii 5 ani); -Certificari din partea beneficiarului/beneficiarilor care sa precizeze daca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si daca au fost duse la bun sfarsit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerintei.

… echipamentele/utilajele pe care are la dispozitie/la care are acces. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ofertantii asociati vor prezenta initial DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului. Conform art.12 din Instructiunea ANAP nr.2/2017, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, prin prezentarea documentelor justificative. Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca are la dispozitie/acces la echipamentele/utilajele declarate in DUAE. Accesul la utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face prin: detinere in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nu se accepta conventii / contracte de inchiriere sau alte documente conditionate de disponibilitate. La cerere, se vor prezenta, dupa caz: atestatul de bord, certificatul comunitar pentru navigatie interioara si raportul de inspectie. Aceste documente justificative vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti

Ofertantul va demonstra ca dispune* de urmatorul personal specializat: - Inginer proiectant instalatii sanitare • deţine Diploma de Licenţă al unei Facultati/ Universităţi de instalaţii; • experienţă de minim 1 contract de proiectare in cadrul unor contracte de realizarea/ actualizare/ revizuirea proiectelor tehnice pentru reţele de canalizare (menajera+pluviala)/alimentări cu apă /instalaţii sanitare interioare/constructii tehnico- edilitare de apa si canalizare, dovedită prin recomandare; • recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor de construcţii instalaţii pentru reţele de canalizare (menajera+pluviala)/alimentări cu apă /instalaţii sanitare interioare/constructii tehnico- edilitare de apa si canalizare; - Inginer proiectant instalatii electrice • deţine Diploma de Licenţă al unei Facultati/ Universităţi in domeniul inginerie electrica/energetica/electrotehnica/ingineria instalatiilor/electronica si telecomunicaţii; • autorizat ANRE IIA minim; • experienţă de minim 1 contract de proiectare in cadrul unor contracte de realizarea/ actualizare/ revizuirea proiectelor tehnice pentru instalaţii electrice/racordare/branşamente electrice/ iluminatul public, dovedită prin recomandare; •recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor tehnice pentru instalaţii electrice/racordare/branşamente electrice/ iluminatul public; - Responsabil Tehnic cu Executia • deţinerea de competente aferente poziţiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea certificatului de atestare/legitimatiei obţinute pe parcursul profesional cu referire la acest domeniu/specializare, recunoscuta cel puţin la nivel national, cum ar fi cea eliberata de ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru domeniul 4 – constructii de porturi si platforme marine, aflata in valabilitate la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; • recomandări nominale si/sau ...

In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE cu urmatoarele: obiectul contractului, valoarea lucrarilor similare executate in perioada solicitata(ultimii 5 ani), perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare a lucrarilor similare) in care s-au executat lucrarile si beneficiarul lucrarilor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante va prezenta documente /contracte /procese verbale de receptive/recomandari in partea beneficiarilor, fara a se limita la acestea, prin care se confirma că în ultimii 5 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor) a executat lucrarile similare. Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul crede ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: -Obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; -Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; -Perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare a lucrarilor similare) in care s-au executat lucrarile similare -Valoarea lucrarilor similar executate in perioada solicitata(ultimii 5 ani); -Certificari din partea beneficiarului/beneficiarilor care sa precizeze daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si daca au fost duse la bun sfarsit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplin...

Nota 1: Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Procedura
Temeiul juridic: 32014L0024
Ora de primire a ofertelor: 15:00
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioadă de valabilitate a ofertei: 2021-03-24 📅
Data deschiderii ofertelor: 2020-11-24 📅
Ora deschiderii ofertelor: 15:00
Locul: In SEAP.
Informații suplimentare:

Picu Alina, Taivan Florentina, Chivu Cristina, Bujenita Costica, Chirilov Daniela, Costache Florentina, Daniela Vovec.

Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Componenta tehnica
Criteriul de calitate (pondere): 4
Criteriul de calitate (denumire): Comonenta tehnica
comonenta tehnica
Criteriul de calitate (pondere): 5
Preț (pondere): 75

Autoritatea contractantă
Identitate
Numărul național de înregistrare: 3053425
Contact
Punct de contact: Mihai Andrei
Adresă internet: www.azlsulina.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105421 🌏

Referință
Informații suplimentare

1. Prezenta procedura de atribuire este lansata in conditiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulteriore. Autoritatea Contractanta a obtinut aprobarea finantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare pentru proiectul de "Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera".

2. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

3. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

4. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

6. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de " Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari" a anuntului de participare publicat pe site–ul: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

7. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari/ Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

8. Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conformitate cu prevederile legale.

9. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, comisia de evaluare va face clasamentul tinand cont de punctaj obținut la subfactorul de evaluare „Componenta financiara - pretul ofertei”. In situatia in care egalitatea se mentine, comisia de evaluare are dreptul sa solicite ofertantilor clasati pe primul loc care au punctaje egale, noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Solicitare privind o noua propunere financiara si noua oferta financiara vor fi incarcate in SICAP la Sectiunea “solicitari de clarificare”.

10. Implementarea contractului de 65 de luni este impartita in urmatoarele etape: Proiectare – 5 luni; Executie lucrari – 24 de luni; Perioada de garantie – 36 de luni

Informații complementare
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: București
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
Adresă internet: http://www.cnsc.ro 🌏
Informații privind termenele de introducere a căilor de atac: In conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: RA Administrația Zonei Libere Sulina
Adresa poștală: Str. I nr. 202, jud. Tulcea
Orașul poștal: Sulina
Cod poștal: 825400
Telefon: +40 787710631 📞
E-mail: office@azlsulina.ro 📧
Fax: +40 240543650 📠
Adresă internet: http://www.azlsulina.ro 🌏
Sursa: OJS 2020/S 207-501013 (2020-10-20)

Informaţii suplimentare (2020-11-13)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera” constand in urmatoarele lucrari: 1. Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml); 2. Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara; 3. Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala; 4. Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor; 5. Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale; 6. Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu; 7. Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28 915 m In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. modificari ale partilor contractante; 2. schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 3. modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 4. modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului; 5. modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; 6. modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 7. modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului; 8. modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului; 9. modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in contract; 10. modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. prelungirea duratei de executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din „Conditiile generale” fara a se aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 13. modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: ministere, Jaspers, autoritati/institutii centrale si/sau locale, verificatori atestati, organisme de control etc.). Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 („Prelungirea duratei de executie”) din „Conditiile generale”. Mai multe informatii se regasesc in contract.

Scurtă descriere

Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Libera” constand in urmatoarele lucrari:

1. Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml);

2. Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara;

3. Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala;

4. Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor;

5. Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale;

6. Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu;

7. Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28 915 m

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. modificari ale partilor contractante;

2. schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului;

8. modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului;

9. modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in contract;

10. modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. prelungirea duratei de executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din „Conditiile generale” fara a se aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

13. modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: ministere, Jaspers, autoritati/institutii centrale si/sau locale, verificatori atestati, organisme de control etc.).

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care

Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 („Prelungirea duratei de executie”) din „Conditiile generale”. Mai multe informatii se regasesc in contract.

Metadate ale anunțului
Tip de document: Informaţii suplimentare
Vocabular comun privind achizițiile publice (CPV)
Cod: Servicii de asistenţă tehnică 📦

Referință
Date
Data trimiterii: 2020-11-13 📅
Termen-limită de depunere: 2020-12-02 📅
Data publicării: 2020-11-18 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2020/S 225-552459
Se referă la anunț: 2020/S 207-501013
Număr JO-S: 225

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

1. Lucrari de reabilitare a cheului existent (150 ml);

2. Realizarea lucrari de instalatii eletrice pentru alimentarea navelor cu energie elecrtrica si pentru asigurarea iluminatului public in incinta portuara;

3. Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a navelor, inclusiv realizarea bransamentelor la reteaua publica locala;

4. Realizarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor;

5. Realizarea lucrarilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale;

6. Reabilitarea drumului de acces de la poata portului la cheu;

7. Crearea unei platforme portuare cu o suprafata de 28 915 m

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. modificari ale partilor contractante;

2. schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului;

8. modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului;

9. modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in contract;

10. modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din „Conditiile generale” ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. prelungirea duratei de executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din „Conditiile generale” fara a se aduce atingere dreptului beneficiarului de a aplica antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

13. modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: ministere, Jaspers, autoritati/institutii centrale si/sau locale, verificatori atestati, organisme de control etc.).

Acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (71) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 („Prelungirea duratei de executie”) din „Conditiile generale”. Mai multe informatii se regasesc in contract.

Sursa: OJS 2020/S 225-552459 (2020-11-13)

Achiziții noi în categorii conexe 🆕

Lucrări de construcţii (>20 noi achiziții publice)

Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (>20)

Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice (12)

Lucrări de construcţii de porturi (1)