Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km 17+850-km 26+000, L = 8,15 km, lot I, sector Maluri-Maluri, km 35+600-km 37+000, L = 1,4 km, lot II

Judetul Vrancea (Consiliul Judetean)

Realizarea lucrărilor menționate în documentația tehnică aferentă prezentei proceduri de achiziție publică menite să asigure realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km 17+850-km 26+000, L = 8,15 km, lot I, sector Maluri-Maluri, km 35+600-km 37+000, L = 1,4 km, lot II”, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.
Pentru realizarea acestui obiectiv declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:
— servicii de proiectare la fazele: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – PAD (daca este cazul), proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, proiect tehnic de execuție – PTE;
— servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire;
— executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu;
— verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.
Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Termen limită

Termenul de primire a ofertelor a fost de 2021-03-01. Achiziția publică a fost publicată pe 2021-01-25.

Furnizori

Următorii furnizori sunt menționați în deciziile de atribuire sau în alte documente de achiziții publice:

• BRIALBET
• DRUM DESIGN

Cine?

• Judetul Vrancea (Consiliul Judetean)

Ce?

Unde?

• Sud-Est › Vrancea

Istoricul achizițiilor

Data	Document
2021-01-25	Anunţ de participare
2022-02-09	Anunt de atribuire
2024-05-28	Anunt de atribuire

Anunţ de participare (2021-01-25)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Lucrări de drumuri
Număr de referință: 0
Scurtă descriere:

Realizarea lucrărilor menționate în documentația tehnică aferentă prezentei proceduri de achiziție publică menite să asigure realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km 17+850-km 26+000, L = 8,15 km, lot I, sector Maluri-Maluri, km 35+600-km 37+000, L = 1,4 km, lot II”, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Pentru realizarea acestui obiectiv declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: — servicii de proiectare la fazele: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – PAD (daca este cazul), proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, proiect tehnic de execuție – PTE; — servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire; — executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu; — verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Metadate ale anunțului
Limba originală: română 🗣️
Tip de document: Anunţ de participare
Natura contractului: Lucrări
Reglementare: Uniunea Europeană, cu participarea ţărilor membre ACAP
Vocabular comun privind achizițiile publice (CPV)
Cod: Lucrări de drumuri 📦
Cod CPV suplimentar: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 📦
Locul de desfășurare
Regiunea NUTS: Vrancea 🏙️

Procedura
Tip de procedură: licitaţie deschisă
Tip de ofertă: Prezentare ofertă pentru toate loturile
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Autoritatea contractantă
Identitate
Țara: România 🇷🇴
Tip de autoritate contractantă: Autoritate regională sau locală
Numele autorității contractante: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Adresa poștală: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Cod poștal: 620098
Orașul poștal: Focșani
Contact
Adresă internet: http://www.cjvrancea.ro 🌏
E-mail: contact@cjvrancea.ro 📧
Telefon: +40 372372446 📞
Fax: +40 372372447 📠
URL al documentelor: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111901 🌏

Referință
Date
Data trimiterii: 2021-01-25 📅
Termen-limită de depunere: 2021-03-01 📅
Data publicării: 2021-01-29 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2021/S 020-043439
Număr JO-S: 20
Informații suplimentare

În cazul în care după evaluarea ofertelor depuse există doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 cu același punctaj, achizitorul va solicita reofertarea prețurilor în runde succesive până când se va putea stabili oferta câștigătoare. În acest sens, achizitorul va trimite solicitări de reofertare (prin încărcarea acestora la secțiunea de întrebări din S.E.A.P.), simultan, ofertanților clasați pe locul 1 cu același punctaj. Termenul limită de răspuns stabilit va fi același pentru toți ofertanții. Ofertanții vor răspunde prin postea pe S.E.A.P. a noilor propuneri financiare semnate electronic. În cazul ofertelor comune (respectiv ofertele depuse de asocieri), se vor depune, odată cu D.U.A.E.-urile, și acordurile de asociere iar în cazul subcontractării se vor prezenta contractele de subcontractare. Întrucât procedura este integral online, toate comunicările efectuate în cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul S.E.A.P. (de exemplu: toate solicitările de clarificări/răspunsurile la acestea, fie că provin de la ofertanți sau de la achizitor, se vor transmite integral prin intermediul S.E.A.P.).

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

Pentru realizarea acestui obiectiv declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:

— servicii de proiectare la fazele: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – PAD (daca este cazul), proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, proiect tehnic de execuție – PTE;

— servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire;

— executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu;

— verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.

Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Valoarea totală estimată: 26343857.2 RON 💰
Scurtă descriere:

Operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:

— întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, (P.A.C., P.O.E. si P.A.D.(daca este cazul),

— întocmirea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție,

— verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

— întocmirea documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru executia lucrarilor si va acorda suport beneficiarului pentru obtinerea acestora

— asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului,

— MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II

Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 26.343.857,20 Lei si se compune din:

— Suma de 25.317.507,06 RON fără T.V.A. (aferentă investitia de baza)

— Suma de 506.350,14 RON fara T.V.A.(aferenta organizarii de santier)

— Suma de 400.000,00 RON fără T.V.A. (aferentă componentei de servicii de proiectare PTE+Detalii)

— Suma de 20.000 RON fara T.V.A. (aferenta componentei de servicii verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie)

— Suma de 100.000,00 RON fara T.V.A. (aferenta asistenta tehnica din partea proiectantului)

Durata: 29 luni
Locul de desfășurare
Locul principal sau locul de desfășurare: DJ 204D, sector Suraia- Vulturu; sector Maluri- Maluri

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Cerința 1 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea 98/2016. Obligația anterior menționată se aplică și cu privire la membri organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale respectivilor operatori economici sau cu privire la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Documente de confirmare

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale" din D.U.A.E. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze că nu se încadrează în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. Astfel, se vor depune documente justificative actualizate precum:

— Certificate constatatoare emise de O.R.C.,

— Caziere judiciare ale ofertanților și ale persoanelor menționate la art. 164 alin. (2) din Legea 98/2016,

— Orice alte documente echivalente edificatoare.

Excepții de la aplicarea art. 164 din Legea 98/2016.

Conform art. 171 alin. (1) - (2) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă dovezile prezentate sunt suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, achizitorul nu îl va exclude de la procedură.

Cerința 2 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016.

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale" din D.U.A.E. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței. Astfel, se vor depune documente justificative actualizate precum:

— Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general,

— Certificate de atestare privind plata taxelor și impozitelor locale,

Excepții de la aplicarea art. 165 din Legea 98/2016.

Conform prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016, operatorul economic nu este exclus din procedură dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății lor, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

De asemenea, conform art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2) (respectiv dispozițiile referitoare la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat), un operator economic nu este exclus din procedură atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 RON. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016.

Cerința 3 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016.

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale" din D.U.A.E.

Excepții de la aplicarea art. 167 din Legea 98/2016.

Conform art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016, prin excepție de la dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. b), achizitorul nu exclude din procedură un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de acesta, stabilește că el are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică. Aceasta presupune că respectivul operator economic se afla fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016.

Conform art. 171 alin. (1) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 167 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă achizitorul consideră dovezile prezentate ca suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, acesta nu exclude operatorul economic din procedură (art. 171 alin. (2) din Legea 98/2016). Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 le poate furniza achizitorului sunt enumerate la art. 171 alin. (3) din Legea 98/2016.

În cazul în care ofertantului i-a fost aplicată prin hotărâre definitiva a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire, care produce efecte în România, prevederile art. 171, alin. (1)-(3) din Legea 98/2016 nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre (art. 171 alin. (4) din același act normativ). În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 164 și 167 nu se aplică:

— dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare,

— dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

În cazul în care în țara de origine/țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente precum cele solicitate în prezenta secțiune sau acestea nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Toate documentele menționate în prezenta secțiune redactate în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducere autorizata.

De asemenea, toate documentele din prezenta secțiune încărcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă.

Cerință unică - Dovedirea faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul de activitate al ofertantului

Operatorii economici ce depun ofertă (asociații în cazul ofertelor comune), trebuie să dovedească forma de înregistrare în conformitate cu cerințele legale din țara în care sunt stabiliți din care să reiasă faptul că sunt legal constituiți și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii. Ofertanții (asociații în cazul ofertelor comune), trebuie să facă dovada faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul lor de activitate (în cazul asociaților doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicită ca obiectul contractului să aibă echivalent în obiectul principal de activitate al ofertantului (asociaților în cazul ofertelor comune), ci poate să se regăsească și în activitățile secundare.

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte îndeplinirea cerinței. Pentru a se ușura activitatea de întocmire a D.U.A.E.- urilor, achizitorul a decis să aplice dispozițiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la in... detalii pe www.e-licitatie.ro

Capacitatea tehnică și profesională:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada faptului că a/au dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu normele profesionale din domeniu, lucrări de natură și complexitate similară/comparabilă cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire în valoare cumulata de minimum 26.600.000 RON fără T.V.A. la nivelul a minimum un contract – maximum trei contracte. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante. În acest sens, ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul asocierii), terțul susținător (în cazul susținerii), subcontractantul (în cazul subcontractării) va/vor prezenta lista/listele principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, însoțită/însoțite de certificări de bună execuție, conținând valori, perioade de execuție și beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prin lucrări similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică se înțeleg următoarele categorii de activități: construcție/modernizare/reabilitare/reparații/ extinderi etc. asupra unor drumuri care se încadrează cel puțin în clasa tehnică V sau într-o clasă superioară (de exemplu: autostrăzi, drumuri expres, drumuri cu patru benzi de circulație, drumuri cu două benzi de circulație etc). Informații suplimentare cu privire la clasele tehnice aferente drumurilor se găsesc și în Anexa 4 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și în Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Trimiterile la clasele tehnice din actele normative anterior menționate au doar scopul de a explica ce se înțelege prin noțiunea de "lucrări de natură și complexitate similară/comparabilă". Dacă ofertanții au executat lucrări cărora nu le sunt aplicabile dispozițiile legale anterior menționate (de exemplu lucrări realizate în alte țări care utilizează clase tehnice diferite pentru încadrarea drumurilor publice), achizitorul le va lua în considerare dacă ofertantul poate justifica, în mod corespunzător, faptul că acestea sunt similare cu cele enumerate mai sus. Altfel spus, lucrările prezentate drept experiență similară trebuie să conțină elemente constructive asemănătoare cu cele ale drumului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire. Lucrările se consideră finalizate/duse la bun sfârșit în ultimii 5 ani dacă acestea se încadrează în una din următoarele categorii: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau - lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală. În cazul lucrărilor prezentate drept experiență similară, comisia de evaluare are obligația ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepționarea acestora în perioada de referință, să ia în calcul toată valoarea care face obiectul respectivului document, în condițiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcție cu funcționalitate independentă, fără a se elimina din calcul valoarea lucrărilor aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit. Nu se vor lua însă în considerare lucrările aflate în derulare și nerecepționate deloc la data limită de depunere a ofertei și care nu sunt integrate într-un obiect de construcție cu funcționalitate independentă.

Capacitatea tehnică și profesională

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerința 3 - Dovedirea experienței similare cu privire la componenta de servicii Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada faptului că a/au dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu normele profesionale din domeniu, servicii de proiectare de natură și complexitate similară/comparabilă cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire în valoare cumulata de minimum 390.000 RON fără T.V.A. la nivelul a minimum un contract – maximum trei contracte. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate document relevante. Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), subcontractantul (în cazul subcontractării), va/vor prezenta lista/listele principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor, însoțită/însoțite de certificări de bună execuție, conținând valori, perioade de prestare și beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică se înțeleg următoarele tipuri de activități: elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații tehnico – economice (studiu de prefezabilitate și/sau studiu de fezabilitate și/sau proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și/sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau proiect tehnic de execuție etc.) pentru lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/reparații/extinderi etc. asupra unor drumuri care se încadrează cel puțin în clasa tehnică V sau într-o clasă superioară (de exemplu: autostrăzi, drumuri expres, drumuri cu patru benzi de circulație, drumuri cu două benzi de circulație etc). Trimiterile la tipurile de livrabile specifice serviciului de proiectare sau la clasele tehnice aferente drumurilor publice au doar scopul de a explica ce se înțelege prin noțiunea de "servicii de proiectare de natură și complexitate similară/comparabilă". Dacă ofertanții au prestat servicii de proiectare cărora nu le sunt aplicabile dispozițiile legale anterior menționate (de exemplu servicii de proiectare realizate în țări care utilizează alte tipuri de livrabile/denumiri pentru acestea sau clase tehnice diferite pentru încadrarea drumurilor publice), achizitorul le va lua în considerare dacă ofertantul poate justifica, în mod corespunzător, faptul că acestea sunt similare cu cele enumerate mai sus. Altfel spus, serviciile de proiectare prezentate drept experiență similară trebuie să conțină informații/date asemănătoare cu cele din livrabilele menționate mai sus. Serviciile se consideră finalizate/duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani dacă acestea se încadrează în una din următoarele categorii: - servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC.

Capacitatea tehnică și profesională

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte îndeplinirea cerinței. Autoritatea contractantă nu solicită, dar va lua în considerare, capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă din Documentul unic de achiziție european rezultă îndeplinirea cerinței privind experiența similară. Operatorii economici vor completa în Documentul unic de achiziție european Partea a IV - a: „Criteriile de selecție”, Secțiunea „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”, din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței. Conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2017, documentele prin care operatorii economici (de exemplu: ofertantul unic, asociații sau, dacă este cazul, terții susținători ori subcontractanții), pot demonstra că îndeplinesc cerința privind experiența similară sunt următoarele: - copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; -…

… recomandări; - procese-verbale de recepție; - certificări de bună execuție; - certificate constatatoare. Enumerarea anterioară nu este limitativă sau cumulativă, ci are doar rol de exemplu. Astfel, ofertanții pot depune orice documente justificative, dacă din acestea rezultă următoarele elemente: - executantul lucrării, - beneficiarul lucrării, - obiectul lucrării, - valoarea lucrării - perioada de realizare a lucrărilor;

… certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepție; - certificate constatatoare. Enumerarea anterioară nu este limitativă sau cumulativă, ci are doar rol de exemplu. Astfel, ofertanții pot depune orice documente justificative, dacă din acestea rezultă următoarele elemente: - prestatorul serviciilor de proiectare, - beneficiarul serviciilor de proiectare, - obiectul serviciilor de proiectare, - valoarea serviciilor de proiectare, - perioada de prestare a serviciilor de proiectare;

Procedura
Temeiul juridic: 32014L0024
Ora de primire a ofertelor: 15:00
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioadă de valabilitate a ofertei: 2021-09-01 📅
Data deschiderii ofertelor: 2021-03-01 📅
Ora deschiderii ofertelor: 15:00
Locul: In SEAP
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Perioada de garantie a lucrarilor minim acceptata a)- 4 ani--- 0p; b)- 5 ani-----5p c)- 6 ani----10p d)- 7 ani ----15p e)- 8 ani----20p Pentru cea mai mare durată a garanției acordată lucrărilor se va calcula punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare. Pentru o perioada minimă de 4 ani se vor acorda 0 puncte. De asemenea, pentru duratele de garanție acordate lucrărilor care sunt egale sau mai mari de 8 ani se va acorda punctajul maxim.
Criteriul de calitate (pondere): 20
Preț (pondere): 80

Autoritatea contractantă
Identitate
Numărul național de înregistrare: 4350394
Contact
Punct de contact: Valentina Harabor
Adresă internet: www.cjvrancea.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111901 🌏

Referință
Informații suplimentare

În cazul ofertelor comune (respectiv ofertele depuse de asocieri), se vor depune, odată cu D.U.A.E.-urile, și acordurile de asociere iar în cazul subcontractării se vor prezenta contractele de subcontractare.

Întrucât procedura este integral online, toate comunicările efectuate în cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul S.E.A.P. (de exemplu: toate solicitările de clarificări/răspunsurile la acestea, fie că provin de la ofertanți sau de la achizitor, se vor transmite integral prin intermediul S.E.A.P.).

Informații complementare
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: București
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
Adresă internet: www.cnsc.ro 🌏
Informații privind termenele de introducere a căilor de atac:

Conform dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate formula contestație în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Direcția dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice
Adresa poștală: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Orașul poștal: Focșani
Cod poștal: 620098
Telefon: +40 372372446 📞
E-mail: achizitii@cjvrancea.ro 📧
Fax: +40 372372447 📠
Adresă internet: www.cjvrancea.ro 🌏
Sursa: OJS 2021/S 020-043439 (2021-01-25)

Anunt de atribuire (2022-02-09)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

Realizarea lucrărilor menționate în documentația tehnică aferentă prezentei proceduri de achiziție publică menite să asigure realizarea obiectivului de investiții “ MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II”, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Pentru realizarea acestui obiectiv declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: -servicii de proiectare la fazele: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D. (daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E -servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire -executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu. - verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea totală a achiziției: 16514253.45 RON 💰
Metadate ale anunțului
Tip de document: Anunt de atribuire
Reglementare: Uniunea Europeană

Procedura
Tip de ofertă: Nu se aplică

Autoritatea contractantă
Identitate
Numele autorității contractante: Judetul vrancea(consiliul judetean)
Adresa poștală: strada Dimitrie Cantemir, numărul 1

Referință
Date
Data trimiterii: 2022-02-09 📅
Data publicării: 2022-02-14 📅
Identificatori
Numărul anunțului: 2022/S 031-078559
Se referă la anunț: 2021/S 020-043439
Număr JO-S: 31

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:

-servicii de proiectare la fazele: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D. (daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E

-servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire

-executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu.

- verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:

-întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, (P.A.C., P.O.E. si P.A.D.(daca este cazul),

-întocmirea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție,

-verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

-întocmirea documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru executia lucrarilor si va acorda suport beneficiarului pentru obtinerea acestora

-asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului.

- MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II

Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 26.343.857,20 Lei si se compune din:

- Suma de 25.317.507,06 lei fără T.V.A. (aferentă investitia de baza)

- Suma de 506.350,14 lei fara T.V.A.(aferenta organizarii de santier)

- Suma de 400.000,00 lei fără T.V.A. (aferentă componentei de servicii de proiectare PTE+Detalii)

- Suma de 20.000 lei fara T.V.A. (aferenta componentei de servicii verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie)

- Suma de 100.000,00 lei fara T.V.A. (aferenta asistenta tehnica din partea proiectantului)

Atribuirea contractului
Data încheierii contractului: 2022-01-31 📅
Nume: Brialbet
Numărul național de înregistrare: RO 24973664
Adresa poștală: Strada DOAMNA NICA, Nr. 43
Orașul poștal: Valea Marului
Cod poștal: 805300
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 745068930 📞
E-mail: tralmasrl@yahoo.com 📧
Țara: Galaţi 🏙️
Nume: Drum design
Numărul național de înregistrare: RO 21980152
Adresa poștală: Strada Timis, Nr. 3
Orașul poștal: Focsani
Cod poștal: 620084
Telefon: +40 0337100362 📞
E-mail: oglan.drumdesign@gmail.com 📧
Țara: Vrancea 🏙️
Valoarea totală a achiziției: 16514253.45 RON 💰
Informații despre licitații
Numărul de oferte primite: 19

Informații complementare
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Orașul poștal: Bucuresti
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Adresa poștală: strada Dimitrie Cantemir numărul 1
Sursa: OJS 2022/S 031-078559 (2022-02-09)

Anunt de atribuire (2024-05-28)
Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II
Număr de referință: 0
Scurtă descriere:

Tipul de contract: Lucrări
Produse/servicii: Lucrări de drumuri 📦
Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 21451386.24 RON 💰
Descriere
Identificator intern: 1
Titlu: Default lot
Descrierea achiziției publice:

Operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: -întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, (P.A.C., P.O.E. si P.A.D.(daca este cazul), -întocmirea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție, -verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie -întocmirea documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru executia lucrarilor si va acorda suport beneficiarului pentru obtinerea acestora -asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului. - MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 26.343.857,20 Lei si se compune din: - Suma de 25.317.507,06 lei fără T.V.A. (aferentă investitia de baza) - Suma de 506.350,14 lei fara T.V.A.(aferenta organizarii de santier) - Suma de 400.000,00 lei fără T.V.A. (aferentă componentei de servicii de proiectare PTE+Detalii) - Suma de 20.000 lei fara T.V.A. (aferenta componentei de servicii verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie) - Suma de 100.000,00 lei fara T.V.A. (aferenta asistenta tehnica din partea proiectantului)

Produse/servicii suplimentare:

Diverse servicii de inginerie 📦

Servicii de asistenţă tehnică 📦

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 📦

Locul principal sau locul de desfășurare: DJ 204D, sector Suraia- Vulturu; sector Maluri- Maluri
Țara: România 🇷🇴
Locul de desfășurare: Vrancea 🏙️
Titlu
Numărul de identificare a lotului: LOT-0000

Procedura
Tipul de procedură
Temeiul juridic: Directiva 2014/24/UE

Atribuirea contractului
Numărul de identificare a lotului: LOT-0000
Numărul contractului: 1875
Data încheierii contractului: 2022-01-31 📅
Informații privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 21451386.24 RON 💰
Oferta a fost poziționată în clasament
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1072751/CIF: RO 24973664
Responsabil parte ofertantă ✅
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0000
Informații despre licitații
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici ✅
Numele și adresa contractantului
Nume: Drum design
Numărul național de înregistrare: RO 21980152
Adresa poștală: Strada Timis, Nr. 3
Cod poștal: 620084
Orașul poștal: Focsani
Regiune: Vrancea 🏙️
Țara: România 🇷🇴
E-mail: oglan.drumdesign@gmail.com 📧
Telefon: +40 0337100362 📞
Fax: +40 0337100363 📠
Nume: Brialbet
Numărul național de înregistrare: RO 24973664
Adresa poștală: Strada DOAMNA NICA, Nr. 43
Cod poștal: 805300
Orașul poștal: Valea Marului
Regiune: Galaţi 🏙️
E-mail: tralmasrl@yahoo.com 📧
Telefon: +40 745068930 📞
Fax: +40 236814520 📠

Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Judetul vrancea(consiliul judetean)
Numărul național de înregistrare: 4350394
Adresa poștală: strada Dimitrie Cantemir, numărul 1
Cod poștal: 620098
Orașul poștal: Focșani
Regiune: Vrancea 🏙️
Țara: România 🇷🇴
Punct de contact: Valentina Harabor
E-mail: achizitii@cjvrancea.ro 📧
Telefon: +40 372372446 📞
Fax: +40 372372447 📠
URL: https://www.cjvrancea.ro 🌏

Informații complementare
Revizuirea organismului
Numărul național de înregistrare: 20329980
Regiune: Bucureşti 🏙️
Fax: +40 213104642 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Numărul național de înregistrare: 4350394_3
Regiune: Vrancea 🏙️
URL: https://www.cjvrancea.ro 🌏

Modificări
Alte informații suplimentare

Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire (ajustari, masuratori, regularitate)

Principalul motiv al modificării: Modificări bazate pe cauze sau pe opțiuni legate de căile de atac.
Textul care trebuie corectat în anunțul inițial
Numărul secțiunii: CON-0001
Valoare nouă
Text: Ajustare pret situatie lucrari cf.clauze ctr.
Sursa: OJS 2024/S 103-317097 (2024-05-28)

Achiziții noi în categorii conexe 🆕

Lucrări de construcţii (>20 noi achiziții publice)

Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (>20)

Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare (>20)

Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor (>20)

Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuri (>20)

Lucrări de drumuri (11)